Понедельник 5 Декабрь 2016, 07:29
На дорогах свободно
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по открытым аукционам > "Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга приглашает к участию в проведении котировок цен"

Документация по открытым аукционам

Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга приглашает к участию в проведении котировок цен

Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга приглашает к участию в проведениикотировок цен

Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района, отдел инспекционного контроля и развития ЖКХ

осуществляет размещение муниципального на выполнение работ по отводу грунтовых вод в частном секторе по ул. Молодежи, Кольцова, Ершова способом запроса котировок цен.

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16,

Контактное лицо со стороны заказчика: Долинина Нина Геннадьевна, Телефон: (343) 334-25-66

Источник финансирования заказа: бюджет г. Екатеринбурга (п. 6.12 ПГГ № 1754 от 30.10.2007г.)

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Предмет контракта:

лота

Наименование товаров (работ, услуг)

Максимальная цена контракта, тыс. руб.

1.

Выполнение работ по отводу грунтовых вод в частном секторе по ул. Молодежи, Кольцова, Ершова

150,0

Место выполнения работ: указано в техническом задании (Приложение № 3)

Срок выполнения работ: май-июнь 2007г.

Условия выполнения работ: безналичный расчет: аванс – 30 % от стоимости контракта, остальные после предоставления актов выполненных работ, счетов-фактуры.

Условия выполнения работ: указаны в техническом задании (приложения № 3-4).

Сведения о включенных в цену товаров (работ, услуг расходах): НДС - 18 %.

Срок подачи котировочных заявок: со дня опубликования извещения на сайте до 10-00 часов местного времени «09 апреля» 2007 года.

Официальный сайт для размещения извещения о проведении запроса котировок: www.ekburg.ru

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данного заказа, просим представить в районную конкурсную подкомиссию по размещению муниципального заказа Администрации Орджоникидзевского района по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, каб. 207, тел. (343) 334-82-94, факс (343) 334-09-10, e-mail: econom@ordadmin.ru (обращаться к главному специалисту отдела экономики и строительства Вахрушевой Анне Владимировне пн-чт - с 9.00 до 18.00; пт - с 9.00 до 17.00, обед с12.30 до 13.20):

1.Котировочную заявку (Приложение № 1);

2.Копии лицензий (свидетельство) на право производства работ, поставку товаров, оказание услуг, соответствующих предмету запроса котировок, заверенные руководителем и печатью предприятия;

3.На момент заключения муниципального контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), вслучае

признания котировочной заявки победившей, должны быть представлены в зависимости от правовой формы:

- физическим лицом (осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) -выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты заключения договора;

- юридическим лицом - выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты заключения договора;

4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам.

Дополнительно может быть представлено:

- квалификационная анкета участника запроса котировок (Приложение № 2);

- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- отзывы потребителей (государственные заказчики, муниципальные образования) о выполнении аналогичных заказов.

Стоимость предлагаемых товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в случае их наличия.

Рассмотрение котировочных заявок состоится по истечении четырех рабочих дней с момента предоставления извещения о проведении запроса котировок.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление претендентом заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

В течение двух дней со дня подписания протокола результаты оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта (Приложение № 5) предоставляется победителю.

В случае, если Вы имеете возможность предложить лучшие условия для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и более низкую стоимость без ущерба качества товаров (выполнения работ, оказания услуг), конкурсная подкомиссия по размещению муниципального заказа готова будет рассмотреть Ваши предложения.

Зам. председателя районной конкурсной подкомиссии

по размещению муниципального заказа

зам. главы администрацииВ.И. Пустовалов

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Председателю Районной

конкурснойподкомиссии

Бушкову Константину Григорьевичу

Дата___________исх. № _______

Изучив запрос котировок цен заказа на выполнение по отводу грунтовых вод в частном секторе по ул. Молодежи, Кольцова, Ершова, а такжеусловияи порядок проведения запроса котировок цен на выполнение вышеуказанного заказа, мы

____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - Участника котировок цен

_____________________________________________________________________________________________

 по  учредительным документам)

в лице____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нашей котировочной заявки победившей подписать контракт (договор) на сумму______________________ рублей.

№ п/п

Наименование работ и адреса объектов

Единица измерения

Значение

Примечание

1.

Общая стоимость выполнения работ по отводу грунтовых вод в частном секторе по ул. Молодежи, Кольцова, Ершова

руб.

Приложить экономическое обоснование показателей уменьшения стоимости выполнения работ

2

Сроки выполнения работ

мес.

Приложить график выполнения работ

3.

Необходимый процент авансирования

%

4.

Срок гарантии

лет

Мы обязуемся, вслучае признания нашей котировочной заявки победившей, выполнить заказ в соответствии с графиком, приведенным в запросе котировок цен, в указанные сроки и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей будут выполнять роль предварительного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком извещения о запросе котировок цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Юридический адрес организации_________________________________________________________________________________

Фактический адрес организации__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Профилирующее направление деятельности ______________________________________________________________________

Контактные телефоны, факс_____________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________

Руководитель____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер__________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)


Приложение № 2

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТАУЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Примечание

1.

Квалификация и репутация участника

1.1.

Наличие лицензии на выполнение необходимых работ

есть/нет

1.2.

Продолжительность деятельности организации

лет

1.3.

Среднесписочная численность работающих

чел.

1.4.

Численность ИТР

чел.

1.5.

Количество сертифицированных рабочих

чел.

1.6.

Количество ИТР, имеющих квалификационные сертификаты, аттестаты по необходимым видам работ

чел.

1.7.

Аудиторские проверки

есть/нет

1.8.

Участие в арбитражных процессах

1.8.1.

В качестве истца

есть/нет

1.8.2.

В качестве ответчика

есть/нет

1.9.

Наличие опыта выполнения работ на объектах повышенной сложности в качестве генерального подрядчика

есть/нет

2.

Техническое оснащение претендента

2.1.

Наличие специализированного оборудования и транспортных средств

есть/нет

2.2.

Наличие собственных заготовительных помещений

есть/нет

2.3.

Наличие собственных складских помещений

есть/нет

3.

Опыт выполнения аналогичных заказов, всего

3.1.

Количество аналогичных заказов, выполненных за последние три года

шт.

3.2.

Наличие положительных отзывов заказчиков по аналогичным заказам, выполненным за последние три года

шт.

4.

Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности

4.1.

Годовой оборот при выполнении работ

В том числе собственными силами

-строительные работы

-электромонтажные работы

-монтажные работы

-пуско-наладочные работы

-ремонтно-строительные работы

тыс. руб.

4.2.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

тыс. руб.

4.3.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода,

тыс. руб.

4.3.1

в том числе перед бюджетом города

тыс. руб.

4.4.

Прибыль/Убыток на конец отчетного периода

тыс. руб.

5.

Постановка на налоговый учет

район

Руководитель____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер__________________________________________


Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по отводу грунтовых вод в частном секторе по ул. Молодежи, Кольцова, Ершова

Максимальная цена контракта - 150,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ - май-июнь 2007 г.

№ п.п.

Адрес

Ед. измерения

Диаметр.

Кол-во

Протяженность

1.

Ремонт кирпичной кладки колодца, очистка колодца от бытового мусора, установка люка

Шт.

2

2.

Прочистка от ила, грязи, бытового мусора дренажной канавы

Д-500 мм,

L-12 м

3.

Обустройство ввода в колодец из дренажной канавы

Шт.

1

4.

Гидродинамическая промывка перепускной трубы

Д-200-300 мм,

L-86 м

5.

Гидродинамическая промывка перепускных труб

Д-400-500 мм,

L-24 м

Дефектная ведомость и сметный расчет на выполнение работ см. приложение № 4

Зам. начальника отдела инспекц. контроля и развития ЖКХН.Г. Долинина

Тел. 334-25-66


Приложение № 5

проект муниципальногоКонтракта

г. Екатеринбург"_____" _________________2007 г.

Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в лице и.о. Главы Администрации района Лефтона Олега Львовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ________________________________________________________________________________, в лице руководителя _________________________________________________, действующего на основании ___________________________,именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно действуя на основании результатов проведения запроса котировок по размещению муниципального заказа на __________________________________________, далее по тексту «Запрос котировок», состоявшихся "____" ____________2007 г., утвержденных Протоколом № ____, далее по тексту «Протокол», в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в смете района, заключили настоящий муниципальный контракт, далее по тексту «Контракт».

I.Предмет контракта

1.Исполнитель обязуется поставить выполнить работы (оказать услуги) Потребителям, которых укажет Заказчик, в соответствии с условиями Запроса котировок.

2.Потребители, которым в соответствии с условиями Контракта должны быть выполнены работы (оказаны услуги), далее по тексту «Потребители», указаны в Приложении к Контракту.

3.Работы (услуги), которые в соответствии с условиями Контракта должны быть выполнены Потребителям, далее по тексту «Работы», а также их стоимость, качество, и срокиуказаны в Протоколе.

II.Порядок исполнения Контракта

1.Исполнитель обязуется в 10-дневный срок заключить договор на выполнение работ, далее по тексту «Договор», на условиях, предусмотренных Протоколом.

2.Договор должен заключаться в строгом соответствии с результатами Запроса котировок, утвержденными Протоколом, и может содержать прочие несущественные условия.

3.Заказчик обязуется профинансировать Исполнителя в объеме, предусмотренном бюджетными ассигнованиями.

Ответственность сторон

4.Исполнитель за невыполнение условий Контракта несет ответственность в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ Потребителям.

5.Заказчик несет субсидиарную ответственность в случае невыполнения условий Договора по оплате Работ, выполненных Исполнителем.

6.Спорыиразногласия,возникающиевсвязисисполнением настоящего Контракта, разрешаются в соответствии действующим законодательством РФ.

III.Срок действия контракта и юридические адреса сторон

1.Контракт подписан сроком до __.__.2007 г.

2.Контракт подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является частью муниципального заказа города Екатеринбурга на 2007 год.

IV.Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:

Адрес: _____________________________________________________________

Расчетный счет: _____________________________________________________________

Заказчик:

Администрация Орджоникидзевского района

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16

Приложения к Контракту: 1) Выписка из протокола заседания конкурсной

подкомиссии по размещению муниципального заказа

2) Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬЗаказчик

_______________________________________

М.П.

Скачать котировочную заявку (260 Кб) Скачать                

Скачать   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (20 Кб) Скачать    

Скачать   ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (43 Кб) Скачать                                


Главные новости

Система Orphus