Воскресенье 11 Декабрь 2016, 11:09
На дорогах свободно
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по открытым конкурсам > "Администрация Железнодорожного района извещает о проведении открытого конкурса"

Документация по открытым конкурсам

Администрация Железнодорожного района извещает о проведении открытого конкурса

Администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга

приглашает к участию в открытом конкурсе.

Предмет конкурса: выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6.

Заказчик: администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга (отдел инспекционного контроля, коммунальной энергетики и развития ЖКХ).

Почтовый адрес: 620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комн. 407, 408, тел. 372-80-55.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация : www . ekburg . ru .

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (по смете района).

Начальная цена контракта и порядок расчетов указаны в конкурсной документации.

Объемы и сроки выполнения работ указаны в конкурсной документации.

Критерии оценки на участие в конкурсе: указаны в конкурсной документации.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 30 августа 2007 года в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комн. 306 (малый зал) в присутствии участников конкурса, пожелавших принять участие в процедуре.

Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса до 17.00 часов 29 августа 2007г. по письменному запросу заинтересованных лиц (доверенность), при себе иметь чистую дискету.

Организатор конкурса: отдел экономики администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комн. 307, тел/факс 353-73-61; комн. 308, тел. 378-15-25.

Заявки на участие в конкурсе необходимо представить до 13.00 часов 30 августа 2007г. организатору конкурса в соответствии с порядком, предусмотренным конкурсной документацией.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями, в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Согласовано: Утверждено:

Зам. Главы администрации Зам.главы администрации

Железнодорожного района Железнодорожного района

_____________В.В.Катков ___________Ю.С.Федореев

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу:

г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6

СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Извещение о проведении открытого конкурса

3

Инструкция для участников размещения муниципального заказа

4

Приложения:

Перечень лотов конкурса (№ 1)

8

Конкурсная заявка (№ 2)

9

Конкурсное предложение (№ 3)

11

План-график выполнения подрядных работ (№ 4)

12

Техническое задание (№ 5)

13

Муниципальный контракт (№ 6)

14


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения муниципального контракта

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6.

Форма торгов: открытый конкурс.

Муниципальный заказчик: администрация Железнодорожного района (отдел инспекционного контроля, коммунальной энергетики и развития ЖКХ).

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская,7, комн. 407, 408. Телефон: 372-80-55.

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» по смете района.

Виды, объемы, сроки выполнения работ, порядок расчетов, критерии оценки на участие в конкурсе: указаны в конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http:// www . ekburg . ru : раздел «Администрация», подраздел «Муниципальный заказ».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе : 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская,7, ком. 306, «30» августа 2007 года в 15.00 часов местного времени.

Организатор конкурса: отдел экономики администрации Железнодорожного района (620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская,7, комн. 307, тел/факс 353-73-61, комн. 308, тел. 378-15-25).

Конкурсная документация предоставляется: организатором конкурса до 17.00 часов 29 августа 2007г. по письменному запросу заинтересованных лиц. При себе иметь доверенность, дискету.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации : со дня официального опубликования извещения до 13.00 часов «30» августа 2007 года по адресу организатора конкурса.


Место и дата рассмотрения конкурсных заявок конкурса: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24-а,ком. 501, «___» ______ 2007 года в __.00 часов местного времени. Место и дата подведения итогов конкурса: 620014, г. Екатеринбург, пр.. Ленина, д 24-а,ком. 501, «__»_____ 2007 года в ____.00 часов местного времени. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются. Требования обеспечения конкурсной заявки: внесение участниками размещения муниципального заказа денежных средств на банковский счет (вклад) Муниципального заказчика в размере не менее ______ % от начальной (максимальной) суммы контракта. Порядок авансирования работ: Муниципальным заказчиком Подрядчику выплачивается аванс 30%от суммы контракта. Требования по обеспечению исполнения контракта: Контракт заключается только после предоставления Участником (победителем аукциона) банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств в размере не менее _______% от суммы контракта. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 1. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ Предмет конкурса: право на заключение муниципального контракта (далее - контракт) на реконструкцию очистных сооружений АТП-2 по ул.Восточной. Место и сроки выполнения работ: в соответствии с Перечнем лотов конкурса (Приложение № 1). (0 Кб) Скачать 2. Начальная (максимальная) цена контракт ов и порядок ее формирования Начальная (максимальная) цена контрактов определена в Перечне лотов конкурса (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации [1] . Цены, предусмотренные лотами конкурса, не могут быть изменены при заключении контракта по результатам проведения конкурса. Цены контрактов (лотов) формируются Муниципальным заказчиком с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Валюта, используемая для формирования цены контрактов и расчетов с подрядчиками – рубль Российской Федерации. 3. Источник финансирования и порядок оплаты работ Муниципальный заказчик осуществляет финансирование работ по контракту за счет бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (по смете района). Сроки и порядок оплаты работ определяются в проекте контракта, прилагаемого к настоящей конкурсной документации. 4. Требования к Участникам Обязательные требования к Участникам: 1) соответствие Участников требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 2) непроведение ликвидации Участника - юридического лица или непроведение в отношении Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения конкурсной заявки; 4) отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения конкурсной заявки не принято; 5) внесение Участником размещения муниципального заказа обеспечения конкурсной заявки (денежного залога) не установлено [2] . 5. Условия допуска к участию в конкурсе Единая (территориальная, отраслевая, межотраслевая, специализированная) конкурсная комиссия (далее - Конкурсная комиссия) вправе отстранить Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Уполномоченный орган в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, необходимые для допуска физических и юридических лиц к участию в конкурсе. 6. Порядок представления, разъяснения и изменения конкурсной документаци и 6.1. Порядок предоставления конкурсной документации Конкурсная документация предоставляется по адресу организатору конкурса и на официальном сайте указанном в Извещении о проведении конкурса в порядке, определенном статьей 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 6.2. Разъяснение положений конкурсной документации Любой Участник вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. В течение рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил запрос. Разъяснение организатора конкурса положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 6.3. Внесение изменений в конкурсную документацию Муниципальный заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте изменений в конкурсную документацию осуществляются в порядке, определенном частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 6.4. Отказ от проведения конкурса Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями части 5 статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 7. Подготовка конкурсной заявки 7.1. Форма конкурсной заявки Участник подает конкурсную заявку в письменной форме, в соответствии с требованиями, установленными в настоящей конкурсной документации. 7.2. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки Все документы, входящие в состав конкурсной заявки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 7.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав конкурсной заявки Конкурсная заявка (Приложение № 2) должна состоять из: 1) для юридических лиц – выписки из Единого государственного реестра юридических (ЕГРЮЛ) лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, для индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса. 2) конкурсного предложения (Приложение № 3); 3) плана-графика выполнения работ (Приложение № 4); 4) сметы по лотам конкурса; 5) копии действующей лицензии на право выполнения строительно-монтажных работ (функций генерального подрядчика), заверенной печатью организации и подписью руководителя; 6) документа, подтверждающего полномочия лица на совершение действий от имени Участника (доверенность). 7.4. Требования к описанию выполняемых работ Описание Участниками выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5). 8. Подача конкурсных заявок 8.1. Срок порядок подачи и регистрации конкурсных заявок Участник подает конкурсную заявку в сроки и по адресу, указанные в Извещении о проведении конкурса. Конкурсные заявки Участников могут быть поданы в рабочий день следующего за днем опубликования в официальном печатном издании, размещения на официальном сайте конкурсной документации до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, указанной в Извещении о проведении конкурса. Участник подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается полное наименование конкурса и номера лотов, на участие в котором подается конкурсная заявка. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование/наименование (фамилию, имя, отчество). Участник вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении предмета конкурса. По требованию Участника, подавшего конверт с конкурсной заявкой, Уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. В день окончания срока подачи конкурсных заявок, такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с конкурсными заявками, указанному в извещении о проведении конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных заявках Участников до вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 8.2. Порядок и сроки изменения и отзыва конкурсных заявок Участник, подавший конкурсную заявку, вправе изменить или отозвать конкурсную заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью конкурсной заявки. Изменения конкурсной заявки подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются: полное наименование Муниципального заказчика и фраза: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6». Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с конкурсными заявками. В случае, если в уведомлении об отзыве конкурсной заявки прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве конкурсной заявки. Отозванная заявка возвращается Участнику в день вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу, указанному им в конкурсной заявке (вручается Участнику или его уполномоченному представителю). 9. Порядок, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса) и настоящей конкурсной документации, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками. Участники или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам о возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые поступили Организатору конкурса до вскрытия конкурсных заявок. В случае установления факта подачи одним Участником 2 и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все конкурсные заявки такого Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. Полученные после окончания приема конвертов с конкурсным заявками конверты с конкурсными заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участников, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам. 10. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 10.1. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и следующим критериям: a ) цена контракта (лота); б) эксплуатационные расходы; в) функциональные качественные характеристики работ; г) срок выполнения работ; д) срок предоставления гарантии качества работ; е) объем предоставления гарантий качества работ. Примечание: критерии оценки и сопоставления заявок установлены в соответствие Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 10.2. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок Срок оценки и сопоставления конкурсных заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Оценка и сопоставление конкурсных заявок Участников осуществляются: а) в соответствии с Методическими требованиями, утвержденными Комитетом по экономике администрации города Екатеринбурга. б) Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными в настоящей конкурсной документации. Конкурсная комиссия осуществляет: а) оценку и сопоставление конкурсных заявок, поданных лицами, признанными Участниками конкурса; б) каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивает порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер. Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 11. Заключение контракта по результатам проведения конкурса 11.1. Срок и порядок заключения контракта Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок направляет один экземпляр протокола и проект контракта, подписанный и заверенный печатью Муниципального заказчика победителю конкурса. Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью переданный ему проект контракта и вернуть его Муниципальному заказчику не позднее 10 дней со дня передачи победителю проекта контракта. Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения контракта. 11.2. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта В случае если победитель конкурса не выполнил условие пунктов 11.1 он может быть признан уклонившимся от заключения контракта, при этом контракт заключается с Участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. Приложение № 1 к конкурсной документации ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ КОНКУРСА на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 Лот № Наименование подрядных работ Объем работ (в м3) Начальная (максимальная) цена лота (в тыс. руб.) Окончание срока выполнения работ 1 С нос жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 1121 515,660 До 1 декабря 2007 года Приложение № 2 к конкурсной документации На бланке Участника Дата, исх. номер В отдел экономики администрации Железнодорожного района КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу федеральные законы и иные нормативные правовые акты ________________________________________________________________________________ (полное наименование/ Ф.И.О. Участника) в лице, _________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного представителя юридического лица) (далее - Участник) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку. 2. В случае, если предложения Участника будут признаны лучшими, Участник обязуется подписать контракт с Муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями предложений Участника, в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок и проекта муниципального контракта. 3. В случае, если предложения Участника будут признаны лучшими (с учетом присвоенного номера) после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Муниципальным заказчиком, Участник обязуется подписать контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями предложенной им конкурсной заявки. 4. Участник, подтверждает, что извещен о включении его сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае его уклонения от заключения муниципального контракта. 5. Для оперативного уведомления Участника по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком Участником уполномочивается ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и должность представителя, телефон, электронный адрес) Все сведения о проведении конкурса должны быть переданы указанному представителю Участника. 1. Телефон , факс главного бухгалтера 2. Основной вид деятельности 3. Государственная регистрация юридического лица (ОГРН, дата выдачи свидетельства, наименование регистрирующего органа) 4. Постановка на налоговый учет (дата, наименование налогового органа) 5. Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия, наименование лицензирующего органа) 6. Место нахождения/ жительства (индекс, город, дом, номер офиса/квартиры) 7. Почтовый адрес (индекс, город, дом, номер офиса/квартиры) 8. Полное наименование банка Расчетный счет (Счет по вкладу) Корреспондентский счет ИНН КПП БИК 9. Специальные налоговые режимы, уплата НДС (если применяются) 10. Контактные телефоны (с указанием кода города) 11. Факс (с указанием кода города) 12. Адрес электронной почты Приложение : 1) Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) на ___ л. 2) Конкурсное предложение на ___ л. 3) Плана-графика выполнения работ (Приложение № 4); 4) Сметы на ___ л. 5) Копия лицензии на ___ л. 6) Копия протокола общего собрания участников лица/единственного учредителя юридического лица (Доверенность представителя) на ___ л. Участник ___________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение № 3 к конкурсной документации На бланке Участника Дата, исх. номер В отдел экономики администрации Железнодорожного района КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Изучив конкурсную документацию по конкурсу на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6, __________________________________________________________________________ (полное наименование Участника) в лице ____________________________________________________________________ (должность руководителя, его Ф.И.О.) предлагает следующие условия выполнения работ по лоту №___ (смета прилагается): № Наименование показателя Единица измерения Значение Примечание 1. Цена работ тыс. руб. в соответствии с локальными сметами 2. Количественные и качественные характеристики (объем) 3. Сроки выполнения работ (указать день, месяц, год) в соответствии с планом-графиком 4. Срок предоставления гарантии качества работ и оборудования лет 5. Объем предоставления гарантии качества работ и оборудования 2. Участник ознакомлен и согласен с условиями Технического задания на выполнение работ. Участник ___________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение № 4 к конкурсной документации ПЛАН-ГРАФИК на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 ___________________________________________________________ № Наименование работ Объем работ Дата начала выполнения работ Дата завершения выполнения работ Участник ___________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение № 5 к конкурсной документации Приложение № 1 Муниципальному контракту №________ от «___» _______ 200___ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 1. Общие положения 1.1. Настоящее Техническое задание является приложением к конкурсной документации на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6. 1.2. Техническое задание оформляется Муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. Требования к правоспособности Подрядчика 2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие лицензиями на право деятельности вести специальные работы по сносу жилого дома, имеющие в наличии необходимую спецтехнику, опыт аналогичных работ. 2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при участии в конкурсе обязаны соблюсти требования, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 4. Вид подрядных работ: снос жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6. 5. Объект и объем подрядных работ: Неблагоустроенный двухэтажный жилой дом с печным отоплением на 4 квартиры. Объем здания 1121 м3. Стесненные условия производства работ: близость расположения жилых домов, проезжей части дороги. Большая часть работ производится вручную. Требуется согласование с коммунальными службами, сети которых проходят на данной территории (электроснабжение, водопровод, связь). Требуется санация и засыпка 2-х выгребных ям. 6. Требования к оборудованию и материалам, используемым для выполнения подрядных работ : оборудование и материалы Подрядчика используемые для сноса жилых домов должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментарию и инвентарю. 7. Качество результатов подрядных работ на Объекте: 7.1. Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям извещения запроса котировки, условиям Муниципального контракта, а так же должно соответствовать СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам. 7.2. Сроки начала работ согласовать с Заказчиком. Приложение № 6 к конкурсной документации ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____ на выполнение подрядных работ по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 _____________________________________________________________________________ (наименование объекта) г. Екатеринбург «____»________ 20___г. ________________________________________________________________________ , (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________ (полное наименование Муниципального заказчика) в лице _______________________________, действующего на основании __________, именуемая(ое) в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по сносу жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Производственный, 6 (далее – подрядные работы) на объекте ____________________________________ (лот №________________), далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20___г. ___________________________________________________________________ (полное наименование Конкурсной комиссии) , и лицензией №_____________________ и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами. 2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ 2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – «__» ____ 20___ г. 2.2. Сроки начала и завершения этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ (Приложение № 2). 2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и при исполнении Подрядчиком своей обязанности, предусмотренной п.9.3. настоящего Контракта. 2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС. Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства. 3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме. 3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ___ тыс.руб., что составляет ___% от цены Контракта. Авансирование работ производится в следующем порядке ________________. При этом стоимость авансирования или фактически оплаченных работ не производится. 3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих дней после дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ. 3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств) , на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик обязуется: 1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета; 2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом; 3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок; 4.2. Подрядчик обязуется: 1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией; 2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока; 3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику; 4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием; 5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции) указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией; 7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3; 8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц; 9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы; 10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3. 11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ. 5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ 5.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС). 5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов. 5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков. 5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 6.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет __ года /лет. В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется; 1) за свой счет устранять скрытые недостатки; 2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика. 6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект. 6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования. 6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока. 6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа. 7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом. При выполнении дополнительного объема подрядных работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. 7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при: 1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц; 2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. 8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за: 1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ; 2) качество предоставленных им материалов и оборудования; 3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия; 4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части; 5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик. 9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 9.3. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, способом и в порядке определенными конкурсной документацией. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Подрядчику в течение __ рабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Денежный залог, обеспечивающий конкурсную заявку Подрядчика, возвращается Муниципальным заказчиком в течение _ рабочих дней со дня заключения Контракта. Денежный залог, договор страхования ответственности по Контракту, банковская гарантия предоставляются в размере не менее ___% от стоимости муниципального контракта. 9.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области. 9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями. 9.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядч (228 Кб) Скачать


Главные новости

Система Orphus