Понедельник 5 Декабрь 2016, 15:32
Движение плотное
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по открытым конкурсам > "Администрация Железнодорожного района извещает о проведении открытого конкурса"

Документация по открытым конкурсам

Администрация Железнодорожного района извещает о проведении открытого конкурса

Администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга

приглашает к участию в открытом конкурсе.

Предмет конкурса: Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района.

Заказчик: ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района г. Екатеринбурга.

Почтовый адрес: 620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 6, тел. 370-69-91

Источник финансирования: городской бюджет (смета района).

Начальная цена контракта и порядок расчетов указаны в конкурсной документации.

Объекты, объемы и сроки выполнения работ указаны в конкурсной документации.

Критерии оценки на участие в конкурсе: указаны в конкурсной документации.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 27 августа 2007 года в 15-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комн. 306 (малый зал) в присутствии участников конкурса, пожелавших принять участие в процедуре.

Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса до 17.00 часов 24.08.2007г. по письменному запросу заинтересованных лиц (доверенность), при себе иметь чистую дискету.

Организатор конкурса: отдел экономики администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комн. 307, тел/факс 353-73-61; комн. 308, тел. 378-15-25.

Заявки на участие в конкурсе необходимо представить до 13.00 часов 27.08.2007г. организатору конкурса в соответствии с порядком, предусмотренным конкурсной документацией.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями, в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Телефоны для справок: 353-75-81 (ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района).

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Железнодорожного района

___________________ Ю.С. Федореев

_____ ______________ 2007г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района

ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района»

Екатеринбург

2007

Оглавление

Приглашение для участия в конкурсе………………………………………………………..……

Инструкция для участников конкурса………………………………………………………...……

Информационная карта…………………………………………………………………………...…

Заявка на участие в конкурсе (Форма № 1)……………………………………………………….

Ценовое предложение (Форма № 2)…………………………………………………………….…

Проект договора на генподрядные (подрядные) работы и муниципальный контракт (Приложение № 1)………………...…...……………………………………………………………

Заявка на размещение муниципального заказа (Приложение № 2)……………………………

Приглашение для участия в конкурсе

Предмет конкурса: Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района.

Организатор конкурса: отдел экономики администрации Железнодорожного района, 620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комната 307, 308 (3 этаж), телефон: (343) 378-15-25; факс: (343) 353-73-61

Заказчик: ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» (тел. 370-69-91). Еремина, 6

Источник финансирования: бюджет города (смета района).

Конкурсная документация предоставляется по адресу Организатора конкурса.

Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены Организатору конкурса в срок, указанном в информационной карте.

Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7 в срок и в порядке, указанном в информационной карте.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной подкомиссией
в соответствии с критериями, в порядке и в сроки, указанные в информационной карте.

Инструкция для участников конкурса

Основные понятия и определения в соответствии с законодательством о размещении заказов

Применяемые в настоящей инструкции понятия и определения имеют следующие значения:

Конкурс. Торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Предмет конкурса. Конкретные виды работ, по которым проводится конкурс.

Заказчик. Администрация Железнодорожного района в лице ее органов, являющихся юридическими лицами или иные юридические лица, выступающие от имени органов администрации.

Конкурсная документация. Комплект документов, содержащих исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете конкурса, формы документов, необходимых для подготовки и предоставления Организатору конкурса заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная подкомиссия. Постоянный коллегиальный орган администрации Железнодорожного района, осуществляющий отбор исполнителей муниципального заказа.

Организатор конкурса. Отдел экономики администрации Железнодорожного района.

Участник размещения заказа. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заявка на участие в конкурсе. Предложение заключить муниципальный контракт (договор) в отношении конкретного предмета конкурса на условиях определенных Конкурсной документацией, муниципальным контрактом (договором).

Участник конкурса. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, и по решению конкурсной подкомиссии, основанному на результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе.

Победитель конкурса (Исполнитель муниципального контракта). Участник конкурса, предложивший по итогам конкурса лучшие условия исполнения муниципального контракта.

1. Общие положения.

Организатор конкурса : отдел экономики администрации Железнодорожного района.

- информирует о проведении конкурса;

- осуществляет подготовку и проведение конкурса;

- предоставляет конкурсную документацию участнику размещения заказа;

- принимает от участника размещения заказа надлежащим образом оформленные документы для участия в конкурсе;

- запрашивает отзывы третьих лиц об участниках конкурса;

- ведет переписку с участниками конкурса.

Адрес Организатора конкурса: 620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комната 307, 308 (3 этаж) – отдел экономики. Телефон: (343) 378-15-25; факс: (343) 353-73 61

1.2. Заказчик: указан в информационной карте.

1.3. Предмет конкурса: указан в информационной карте.

1.4. Регламент конкурса определяется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Настоящей Конкурсной документацией.

2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3. Порядок получения и содержание конкурсной документации

3.1. Получение конкурсной документации участником размещения заказа.

На основании письменного обращения любого заинтересованного лица и предъявления полномочий представителя (директор – протокол собрания учредителей или приказ о назначении на должность; представитель – доверенность), Организатор конкурса выдает под роспись конкурсную документацию, необходимую для подготовки и предоставления заявки на участие в конкурсе.

3.2. Если участник размещения заказа получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в настоящем пункте, Организатор не несет ответственности за неполучение таким участником размещения заказа информации об изменениях конкурсной документации.

3.3. В конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе могут быть внесены изменения.

3.4. Для того, чтобы предоставить участникам размещения заказа достаточно времени при подготовке конкурсных заявок с учетом внесенных изменений, Организатор конкурса может перенести срок подачи конкурсных заявок в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.

4. Оформление и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

4.1. Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе по форме № 1 настоящей конкурсной документацией. В заявке на участие в конкурсе в обязательном порядке указывается перечень лотов, по которым участник размещения заказа готов выполнить указанные работы.

Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе на весь объем, предложенный Заказчиком, со своим расчетом общей стоимости. Участник размещения заказа указывает в ценовом предложении общую стоимость согласно требованиям Заказчика. Указанная в ценовом предложении общая стоимость должна включать все издержки, а также налоги и другие обязательные платежи.

Техническая часть предложений должна содержать сведения, характеризующие способы выполнения участником размещения заказа технических условий контракта (включая спецификации, планы, методы производства и графики работ). Экономическая часть должна содержать цену субподрядных работ и ее обоснование, графики выполнения субподрядных работ, увязанные с общим графиком работ на объекте, представленным в конкурсной документации.

4.2. К заявке на участие в конкурсе участник размещения заказа прилагает следующие документы:

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом (осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- ценовое предложение (Форма № 2);

- лицензия на выполнение указанных работ;

4.3. Участник размещения заказа представляет сведения, которые указывает в заявке, по форме № 1 настоящей конкурсной документации.

4.4. Участник размещения заказа оформляет ценовое предложение по форме № 2 настоящей конкурсной документации.

4.5. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых документах участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.6. Все документы, прилагаемые к заявке, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа, прошиты и скреплены печатью организации.

4.7. Заявку на участие в конкурсе и документы сопровождает подписанная руководителем участника размещения заказа опись документов (два экземпляра).

4.8. Заявка на участие в конкурсе, ценовое предложение и документы, указанные в пункте 4.2. запечатываются в конверт. На конверте указывается предмет конкурса, номер и наименование лота.

4.9. Конверт предоставляется Организатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении конкурса.

4.10. Организатор конкурса, принимая конверт с заявкой на участие в конкурсе от участника размещения заказа, по требованию участника размещения заказа предоставляет расписку
с указанием даты и времени получения заявки на участие в конкурсе.

4.11. Срок действия заявки на участие в конкурсе – не менее 60 дней от даты, указанной в извещении о проведении конкурса.

4.13. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных настоящей конкурсной документации форм, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации.

Конкурсная подкомиссия вправе отклонить такую заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 5.6. настоящей инструкции.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса конкурсной подкомиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

5.2. Наименование участников размещения заказа, ценовые предложения участников размещения заказа объявляются присутствующим на заседании Заказчику, членам конкурсной подкомиссии, участникам размещения заказа и заносятся в протокол.

5.3. При вскрытии конвертов конкурсная подкомиссия вправе потребовать от участников конкурса предоставление разъяснений положений заявок на участие в конкурсе.

5.4. Заявка на участие в конкурсе, полученная после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрывается и в тот же день возвращается участнику размещения заказа.

5.5. Конкурсная подкомиссия осуществляет рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией в течение 5 рабочих дней с момента подписания Протокола вскрытия заявок. При рассмотрении заявок подкомиссия вправе привлекать экспертов и консультантов, затребовать отзывы третьих лиц об участниках размещения заказа.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной подкомиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.6. Конкурсная подкомиссия вправе отстранить участника конкурса на любом этапе проведения конкурса в следующих случаях:

- установлен факт предоставления участником конкурса в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений;

- установлен факт проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

- выявлены недобросовестные действия участника;

- не выполнение участником размещения заказа условий муниципального контракта участниками при размещении предыдущих заказов;

- заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, содержащимся в конкурсной документации;

- участник конкурса отказался дать разъяснение по документам, представленным на участие в конкурсе.

5.7. Конкурсная подкомиссия по инициативе Заказчика, уполномоченного органа вправе отказаться от конкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, ни какой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

5.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6. Определение Победителя конкурса

6.1. В течение 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявок Конкурсная подкомиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанных участниками конкурса.

6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе документов осуществляется с целью определения Победителя конкурса в соответствии со следующими критериями:

- срок выполнения работ;

- срок предоставления гарантии качества работ;

- стоимость выполнения работ;

- размер авансирования;

- квалификация и репутация участника;

- техническое оснащение;

- опыт выполнения аналогичных заказов.

6.3 . Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.4. Цена, которая сложилась по результатам конкурсного размещения, является неизменной за весь период действия муниципального контракта (договора).

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ. При этом по согласованию с поставщиком цена контракта может быть изменена пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

6.6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.7. В случае если победитель конкурса не подписал в установленные сроки муниципальный контракт, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, и конкурсная комиссия вправе определить нового победителя конкурса в соответствии с регламентом конкурсной подкомиссии либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер . При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.9. Если после объявления Победителя Организатору конкурса становятся известны факты несоответствия Победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным Организатором конкурса, то заявка Победителя отклоняется, и информация об участнике конкурса вносится в Реестр недобросовестных поставщиков, а новый победитель конкурса определяется в соответствии с п. 6.7. настоящей инструкции.

6.10. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, при заключении муниципального контракта вправе представить следующие документы:

- учредительные документы (Устав, Учредительный договор);

- бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) и отчет о прибылях и убытках (приложение к балансу) за последний отчетный период, с отметкой уполномоченного органа налогового контроля, по форме установленной законодательством;

- справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (предоставляются при заключении договоров поставки).

В зависимости от гражданства рабочей силы:

- справку о том, что иностранная рабочая сила использоваться не будет.

- разрешение Управления по делам миграции ГУВД Свердловской области на использование иностранной рабочей силы.

- информацию о выполненных аналогичных работах в городах России за последние три года;

- отзывы потребителей (государственные заказчики, муниципальные образования) о выполненных участником размещения заказа аналогичных работах;

- любая другая информация, дающая представление о масштабах деятельности участника размещения заказа, качестве производимых работ, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

7. Права и обязанности участника

7.1. Участник конкурса имеет право:

- на получение разъяснений положений конкурсной документации от Организатора конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса от участника конкурса в письменной форме (или в форме электронного документа).

- вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной подкомиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- осуществлять аудио- и видеозапись в ходе конкурса.

7.2. Участник не имеет права:

- представлять более одной заявки на один лот;

- в период проведения конкурса заключать соглашения с другими участниками по любому поводу, связанному с подготовкой и проведением настоящего конкурса.

Информационная карта

1. Нижеследующие условия проведения конкурса - информационная карта - являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок и положениями информационной карты последние имеют преобладающую силу.

Наименование

Данные

Предмет конкурса

Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района.

Заказчик

ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района (ул. Еремина, 6,

тел. 353-75-81, 370-69-91)

Источник финансирования

Бюджет города (смета района)

Организатор Конкурса

Отдел экономики и строительства администрации Железнодорожного района

Почтовый адрес Организатора конкурса

620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комната 307, 308, отдел экономики и строительства.

Телефон: (343) 378-15-25; факс: (343) 353-73-61

Объем выполняемых работ

См. Приложение № 2.

Срок выполнения работ

См. Приложение № 2.

Цена контракта

1.Цена включает все издержки, а также налоги и другие обязательные платежи (см. Приложение № 2).

2.Цена, сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является неизменной на весь период действия муниципального контракта (договора).

Условия оплаты

1. Процент авансирования указан в Приложении № 2.

2. Оплата производится при предоставлении актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком (см. Приложение № 2).

Условия выполнения работ

См. Приложение № 2.

Квалификационные требования к участнику размещения заказа

1.Наличие лицензии на выполнение заявленных работ.

2.Наличие материальной базы и квалифицированного персонала.

3.Устойчивое финансовое положение и положительная репутация.

Язык заявки на участие в конкурсе

Русский

Валюта, в которой выражены цены заявки

Российский рубль

Окончательный срок подачи заявок

Дата и время процедуры вскрытия конвертов в соответствии с извещением о проведении конкурса.

Дата, время и место процедуры вскрытия конвертов

27.08.2007 года в 15-00 часов по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, комната № 306 в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

Срок действия заявки на участие в конкурсе

Не менее 60 дней со дня проведения конкурса

Документы, прилагаемые к заявке и предоставляемые участниками конкурса

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом (осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- ценовое предложение (Форма № 2);

- лицензия на выполнение указанных работ.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

- срок выполнения работ;

- срок предоставления гарантии качества работ;

- стоимость выполнения работ;

- размер авансирования;

- квалификация и репутация участника;

- техническое оснащение;

- опыт выполнения аналогичных заказов.

Сроки заключения муниципального контракта

Не ранее 10 дней со дня подписания протокола, но не позднее 20 дней со дня проведения конкурса.

Документы, предоставляемые победителями конкурса

- учредительные документы (Устав, Учредительный договор);

- бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) и отчет о прибылях и убытках (приложение к балансу) за последний отчетный период, с отметкой уполномоченного органа налогового контроля, по форме установленной законодательством;

- справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (предоставляются при заключении договоров поставки).

В зависимости от гражданства рабочей силы:

- справку о том, что иностранная рабочая сила использоваться не будет.

- разрешение Управления по делам миграции ГУВД Свердловской области на использование иностранной рабочей силы.

- информацию о выполненных аналогичных работах в городах России за последние три года;

- отзывы потребителей (государственные заказчики, муниципальные образования) о выполненных участником размещения заказа аналогичных работах;

- любая другая информация, дающая представление о масштабах деятельности участника размещения заказа, качестве производимых работ, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на один лот, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от хода и результатов конкурса.

Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса, при проведении платежей за выполнение работ вправе представить справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней.

Конкурсная комиссия по инициативе Заказчика вправе отказаться от конкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Форма № 1

Председателю районной

Конкурсной подкомиссии

Заявка
на участие в конкурсе

Предмет конкурса: Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района.

1. Изучив условия конкурса по размещению муниципального заказа, конкурсную документацию (наименование организации) в лице (должность и Ф.И.О руководителя.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и в случае победы осуществлять предусмотренные условиями конкурса функции.

2. (Наименование организации) предлагает выполнить работы на условиях, предусмотренных в Конкурсной документации, контракте (договоре), прилагаемым к настоящей Конкурсной документации в соответствии с прилагаемым (ыми) ценовым (ми) предложением (ями) (форма № 2), по следующим лотам: №____ (Перечисляются номера лотов, на которые оформлена заявка)_.

3. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Администрацией Железнодорожного района на исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации, решением Конкурсной подкомиссии в срок не позднее 20 дней с момента определения победителя Конкурсной подкомиссией.

4. В случае если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной подкомиссии нам будет присуждено следующее за победителем конкурса место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию контракта (договора) до заключения муниципального контракта (договора) между победителем конкурса и заказчиком.

5. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на исполнение муниципального заказа наше предложение выполнить работы на условиях, указанных в пункте 2 настоящей заявки и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

6. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа.

7. Мы объявляем, что (наименование организации) не имеет задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

8. Сообщаем, что для представления интересов организации нами уполномочен (должность, Ф.И.О., телефон работника организации, № доверенности, № паспорта или служебного удостоверения - Участника конкурса) . Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае ненадлежащего исполнения муниципального контракта (договора) на выполнение работ нашей организацией, мы понимаем, что сведения о нашей организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Наименование участника размещения заказа:___________________________________________________

Профилирующее направление деятельности:___________________________________________________

Юридический адрес:________________________________________________________________________

Почтовый адрес:___________________________________________________________________________

Телефон:__________________________________________________________________________________

ИНН:_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Р/с_______________________________________________________________________________________

В________________________________________________________________________________________

БИК:_____________________________________________________________________________________

Руководитель _________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Форма № 1 (продолжение)

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Примечание

1.

Квалификация и репутация участника

1.1

Наличие лицензии на осуществление определенного вида деятельности

Есть/нет

Приложить копию лицензии

1.2

Продолжительность деятельности организации

Лет

1.3

Среднесписочная численность работающих

Чел.

1.4

Численность ИТР

Чел.

1.5

Количество сертифицированных рабочих

Чел.

1.6

Количество ИТР, имеющих квалификационные сертификаты, аттестаты по необходимым видам работ

Чел.

1.7

Наличие опыта выполнения работ на объектах повышенной сложности в качестве генерального подрядчика

Есть/нет

2.

Техническое оснащение претендента

2.1

Наличие специализированного оборудования и транспортных средств

Есть/нет

Приложить перечень либо договор аренды

2.2

Наличие собственных производственных помещений (цехов, линий)

Есть/нет

2.3

Наличие собственных складских помещений

Есть/нет

3.

Опыт выполнения аналогичных заказов

3.1

Количество аналогичных заказов, выполненных за последние три года

Шт.

Приложить резюме

3.2

Наличие положительных отзывов заказчиков по аналогичным заказам, выполненным за последние три года

Шт.

Приложить отзывы

Руководитель ___________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 2

Ценовое предложение

ЛОТ №_____

Предмет конкурса: Восстановление внутридворового освещения на объектах жилищного фонда Железнодорожного района.

Наименование лота:_________________________________________________________________.

(наименование организации) в лице (должность и Ф. И. О. руководителя) , действующего на основании __________, предлагает осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации, согласно прилагаемой таблицы.

№ п/п

Наименование

показателя

Единица
измерения

Значение

Примечание

1.

Общая стоимость

Руб.

Приложить смету или экономическое обоснование увеличения или уменьшения стоимости.

в том числе:

1.1.

стоимость материалов

Руб.

1.2.

стоимость работ

Руб.

2.

Дата окончания работ

(указать день, месяц, год)

Приложить календарный график проведения работ

3.

Срок предоставления гарантии качества работ

лет

4.

Необходимый процент авансирования

%

От имени (наименование организации) заявляю, что данное предложение действует
до 200 г., и в случае, если наша заявка будет признана по итогам конкурса победителем, принимаем на себя обязательства:

- заключить в установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» сроки муниципальный контракт (договор);

- выполнить муниципальный заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации, решением Конкурсной комиссии, условиями муниципального контракта (договора).

Руководитель

_________________________

___________________

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 1

ДОГОВОР ПОДРЯДА №________

г. Екатеринбург " __" ________ 2007 г.

Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом, именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице председателя Глотова А.И., действующего на основании Положения о Екатеринбургском комитете по управлению городским имуществом, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.06.2006 № 51/26

МУ УЖКХ района, именуемое в дальнейшем "Ответственный исполнитель", в лице Нагибина М.В., действующего на основании Устава

ЗАО «УК « РЭМП Железнодорожного района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Д.В. Кружаева, действующего на основании Доверенности от 18.12.06г. № 72

ООО _______________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора_______________., действующего на основании Устава от ______№_____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в целях исполнения Постановления Главы Екатеринбурга от 30.10.2006 № 1792 г. «Об утверждении перечня объектов ремонтно-строительных работ жилых и нежилых зданий, объектов благоустройства придомовых территорий в г. Екатеринбурге на 2007 год».

1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в определенный срок в соответствии с графиком работ, который является неотъемлемой частью договора выполнить на свой риск собственными или п ривлеченными силами и средствами строительные работы (далее - "работы") в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой, определяющей объем, содержание и стоимость работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Работы будут производиться по адресу (далее по договору Объект): Екатеринбург, ________________________________________________

1.4. Виды работ: Восстановление внутридворового освещения

1.5. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.6. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется сметой, согласованной в установленном порядке, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет __________________________________________

2.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком.

3. ПОРЯДК ОПЛАТЫ

3.1. Плательщик обеспечивает в согласованные с Заказчиком сроки авансирование работ Подрядчику в размере 30 % от общей стоимости работ по договору который составляет: 152839,81 рублей. Предоставленный аванс носит целевой характер и используется Подрядчиком на приобретение материалов для выполнения работ.

3.2. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором, или досрочно.

3.3. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Плательщика на банковский расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата услуг Заказчика по техническому надзору и контролю осуществляется Подрядчиком в течении 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. Стоимость данных услуг составляет

3.3 Расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится на основании актов приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком без замечаний.

3.4 Погашение авансовых сумм, перечисленных Подрядчику, производятся путем удержания из суммы оплаты за выполненные работы по первому предъявленному акту - приемке (справки Ф-2 и Ф-3).

4. ОБЯЗАНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другими, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание технической документации определен Заказчиком в техническом задании.

4.2. В случае если в ходе выполнения обусловленных технической документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.

4.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

4.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 4.2., 4.3. настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

4.5. В соответствии со ст. 421 ГК РФ в случае завышения Подрядчиком объемов выполненных работ и стоимости в связи с неправильным применением расценок, коэффициентов, в т.ч. выявленных в ходе проверок КРУ, Подрядчик обязуется всю сумму по вышеперечисленным нарушениям восстановить в бюджет города Екатеринбурга.

4.6. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо в сферу деятельности его субподрядчиков.

4.7. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием. Нести ответственность перед Заказчиком за не сохранность предоставленных Заказчиком
материалов.

4.8. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

4.9. Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности. В процессе выполнения работ осуществлять систематическую санитарную уборку на объекте.

4.10. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.11. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

4.12. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору, а так же выполненную субподрядчиками, в случае их привлечения.

4.15. При выполнении работ по настоящему договору не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно - сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных сметой и не согласованных с Заказчиком, Плательщик имеет право не оплачивать эти работы.

5.4. Заказчик обязан передать Подрядчику для производства работ: помещения, здание, в котором будут производиться работы, также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

5.5. Заказчик обязан проверить подготовленные документы для оплаты выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА

6.1 Плательщик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Основанием для оплаты является акт приемки выполненных работ, подписанный членами комиссии по приемке выполненных работ, созданной администрацией района , справки КС-2, КС-3. Плательщик не несет ответственности за исполнение Заказчиком своих обязанностей.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

7. 1. Ответственный исполнитель обязуется обеспечить первичный контроль за выполнением ремонтно-строительных работ, производимых Подрядчиком согласно условий настоящего договора.

8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8 .1. Начало работ: 2007 года

8.2. Окончание работ: 2007 года

9. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

9.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 8 настоящего договора.

9.2. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

9.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

9.4. Подрядчик информирует Заказчика за день до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ и по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

9.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % общей цены работ и не меняют характера работ, предусмотренных настоящим договором, путем составления дополнительной сметы согласованной с Подрядчиком.

12. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным договором.

12.2. Сдача результата работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ КС-2, справкой КС-3, которые подписываются обеими сторонами. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий договор,

- дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование выполненных работ;

- указание недоделок или отсутствие таковых;

- должности, фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

12.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

12.4. Гарантийный срок устанавливается в 36 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

12.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта строительства.

12.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

12.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

12.8. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.2., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

12.9. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.2. Договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного п. 4.3. срока или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы продолжит работы - Подрядчик будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

12.10. С момента приемки результата работ Заказчиком к нему переходит риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными.

13. ГАРАНТИИ

13.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

13.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 3 года, который начинает течь с даты подписания акта приемки работ.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

14.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Подрядчику в следующих
случаях:

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 2 месяца;

- нарушения Подрядчиком условий договора, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этих случаях Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

14.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

14.5. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

14.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

15.2. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

15.3. Подрядчик за невыполнение календарного графика выполнения работ несет ответственность в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ.

15.4. В случае нанесения ущерба третьим лицам при исполнении настоящего договора по вине Подрядчика, в том числе при промочках квартир по вине Подрядчика, последний устраняет нанесенный ущерб за свой счет в течение 14 дней с момента обнаружения или возмещает третьим лицам стоимость понесенных ими убытков.

15.5. В с лучае, если Подрядчик не приступил к работе в течении 7 дней по истечении указанного срока начала работ в настоящем договоре, по причинам, не связанным с погодными условиями, то настоящий договор расторгается по инициативе Заказчика, а сумма аванса возвращается Подрядчиком в течении Зх дней.

15.6. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

- не оплачивать выполненные работы;

15.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

16.2. Все возникающие споры, связанные с исполнением настоящего Договора стороны стараются разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия в порядке переговоров, споры разрешаются путем обращения в соответствующий суд.

16.3. П одрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работы или отдельной его части третьей стороне.

16.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

16.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

16.7. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, по одному для каждой из сторон.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Предоставленный аванс, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора, носит целевой характер и используется Подрядчиком на приобретение материалов, используемых в работе.

Если Подрядчик не приступал к работе в указанный в договоре срок(6.1), Подрядчик обязан возвратить полученный аванс и уплатить Заказчику пени в размере 1 (один) процента от суммы полученного аванса за каждый день , начиная со дня выплаты аванса (п. 3.1 настоящего договора) до момента расторжения договора.

17.2. Заказчик утверждает и оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ в ценах 2000 года, на основании ТЭРов, утвержденных Горстроем РФ, с применением индекса изменения сметной стоимости, согласно Распоряжения Главы администрации г. Екатеринбурга на момент сдачи работ за текущий месяц , в пределах срока и суммы указанных в настоящем договоре.

17.3. В случае сдачи объекта в эксплуатацию позднее срока окончания работ по настоящему договору, применяется индекс изменения сметной стоимости, согласно Распоряжения Главы администрации г. Екатеринбурга на момент сдачи оконченных работ по договору.

17.4. В случае неблагоприятных погодных условий, сроки окончания работ продлеваются на количество актированных дней, определенных сторонами настоящего договора.

17.5. В случае нанесения ущерба третьим лицам при исполнении настоящего договора по вине Подрядчика, а равно при промочках квартир по вине Подрядчика, последний устраняет нанесенный ущерб за свой счет в 14 дневный срок, с момента обнаружения. При отказе Подрядчиком в возмещении ущерба третьим лицам, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 минимальных размеров оплаты труда.

17.6. В случае нарушения сроков окончания работ по настоящему договору по вине Подрядчика, последний выплачивает Заказчику штраф из расчета 0,1 % от суммы неосвоенных средств за каждый день просрочки.

17.7. После выполнения работ по настоящему договору, сторонами составляется исполнительная смета, необходимая для уточнения сметной стоимости на основании фактически выполненных объемов работ и реальных условий их выполнения.

17.8. В случае выявления завышения Подрядчиком фактических объемов выполненных работ, расценок, коэффициентов или их неправильного применения (выявленных в процессе ревизий КРУ Администрации города Екатеринбурга), Подрядчик всю сумму по выявленным нарушениям (то есть необоснованно испрошенным средствам) перечисляет в бюджет МО «город Екатеринбург».

17. АДРЕСА СТОРОН

Плательщик: ЕКУГИ 620017 г. Екатеринбург ул. Ленина, 24 ОАО Банк Екатеринбург р/с 40703810300010000048 БИК 046577904 КПП 660801001 к/с 30101810500000000904

Ответственный исполнитель: МУ УЖКХ Железнодорожного района М.В. Нагибин

Заказчик: ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района»

Юридический адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 45

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 6

ИНН 6671151256/ КПП 667101001

Расчетный счет: 40702810416090105674 в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Д.В.Кружаев

Подрядчик:


Муниципальный Контракт №________

г.Екатеринбург

_________________ 2007г.

Администрация Железнодорожного района г.Екатеринбурга в лице Главы администрации Лаппо Валентина Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _____________ в лице директора _____________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно действуя на основании результатов торгов по размещению муниципального заказа, далее по тексту «Торги», состоявшихся ___________ 2007г., утвержденных Протоколом № _____ далее по тексту «Протокол», в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах городского бюджета, заключили настоящий муниципальный Контракт, далее по тексту «Контракт».

I. Предмет Контракта

1.1.Исполнитель обязуется выполнить восстановление внутридворового освещения далее по тексту «Работы», для ЗАО « УК РЭМП Железнодорожного района», далее по тексту «Бюджетополучатели», в соответствии с условиями Торгов.

Существенные условия выполнения работ указаны в Протоколе, конкурсной документации.

II. Порядок исполнения Контракта

2.1. Исполнитель обязуется в 10-дневный срок заключить договор подряда, далее по тексту «Договор», с Бюджетополучателями на условиях, предусмотренных Протоколом, а также конкурсной документацией.

Перечень Бюджетополучателей, для которых выполняются Работы, содержится в Приложении №1 к настоящему Контракту и в конкурсной документации.

2.2. Договор должен заключаться в строгом соответствии с результатами торгов, утвержденными Протоколом, требованиями установленными в конкурсной документации и может содержать прочие несущественные условия.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет ассигнований утвержденных в смете Железнодорожного района на 2007 год. Цена, сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является твердой и может быть изменена только в соответствии с п.2.7 настоящего Контракта.

2.4. Общая стоимость работ выполняемых Исполнителем Бюджетополучателю по настоящему Контракту составляет _____________________________________________________________ руб.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

Подрядчику выплачивается аванс в размере ___________ % от общей стоимости работ в течение _________ дней после подписания Контракта. Окончательный расчет в течени е 20 дней производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно.

2.6. Сроки выполнения работ:

начало работ ______________ 2007

окончание работ_____________ 2007

Конкретный перечень (объем) работ указывается в дефектной ведомости, смете являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.7. В случае возникновения необходимости уменьшении объема предусмотренных Контрактом Товаров либо выявления потребности в дополнительном объеме Товаров по согласованию сторон объем предусмотренных контрактом Товаров может быть изменен, но не более чем на 10% от общего объема. При уменьшении объема поставляемых Товаров цена Контракта подлежит обязательному уменьшению пропорционально объему такого уменьшения Товаров, но не более чем на 10% такой цены Контракта. В случае увеличения объема поставляемых Товаров по согласованию с Поставщиком цена Контракта может быть изменена пропорционально объему такого увеличения поставляемых Товаров, но не более чем на 10% такой цены Контракта. При этом цена единицы товара при сокращении, увеличении потребности в поставке Товаров определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество поставляемого товара.

2.8. Приемка Работ на соответствие их объему, качеству, а также иным требованиям осуществляется Бюджетополучателем в течение ____ дней с момента получения извещения Исполнителя. При обнаружении отступлений от Контракта, договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе Бюджетополучатель обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Выявленные недостатки указываются в акте приемки выполненных работ и в согласованные сторонами сроки подлежат устранению Исполнителем. При обнаружении в последующем после приемки-передачи работ скрытых недостатков, которые не могли быть установлены при приемке работ, Бюджетополучатель обязан известить об этом исполнителя в разумный срок. Скрытые недостатки актируются созданной для цели комиссией с вызовом представителя Исполнителя.

III. Ответственность сторон

3.1. Исполнитель за невыполнение условий Контракта несет ответственность перед Бюджетополучателем в размере 0,1 % стоимости Работ по Контракту за каждый день просрочки выполнения Работ.

3.2. В случае выявления завышения объемов и стоимости работ в связи с неправильным применением расценок, коэффициентов, в том числе выявленных в ходе проверки КРУ, Исполнитель обязан в полном объеме возместить сумму полученных денежных средств по настоящему договору в городской бюджет в размере выявленного завышения или стоимость работ по настоящему Контракту уменьшается на стоимость выявленного завышения. Денежные средства Исполнителем перечисляются на счет, указанный Заказчиком не позднее 10 дней со дня его уведомления о выявленном завышении.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

3.4. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 дней уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении вышеуказанных обстоятельств, а также предоставить документы иные доказательства подтверждающий факт наступления форс-мажорных обстоятельств. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

3.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы носят долговременный характер (более 3 календарных месяцев), что существенно влияет на надлежащее исполнение, Контракт может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. Контракт считается расторгнутым в течении 10 дней с момента направления уведомления.

3.6. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в соответствии действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области.

IV .Срок действия Контракта и юридические адреса сторон

4.1. Настоящий Контракт подписан сроком до _______________ 2007.

4.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является частью муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург».

4.3. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

____________________

____________________

V .Адреса и расчетные счета сторон:

Поставщик: _________________________

Адрес: _____________________,

ИНН _______________________

Расчетный счет: ________________________

БИК ________________________

Заказчик:

Администрация Железнодорожного района г.Екатеринбурга

620027,г.Екатеринбург, ул.Мельковская,7

т.378-15-25

______________

____________ В.А.Лаппо

Приложение № 2

Заявка на размещение муниципального заказа

Заказчик – ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» (тел. 353-75-81, 370-69-91)

Предмет конкурса – выполнение работ по восстановлению внутридворового освещения на объектах жилищного фонда.

Источник финансирования - бюджет города (смета района).

Условия заказчика:

Стоимость работ – включает расходы на приобретение, транспортировку материалов, выполнение работ, вывоз строительного мусора, налоги и другие обязательные платежи.

Сроки выполнения работ – до 30.11.2007г.

Условия оплаты – выплата аванса 30% от стоимости работ, оплата за выполнение работы на основании актов приемки выполненных работ в течение 30 дней с момента сдачи работ (СП форма №2, СП форма № 3).

Гарантии – работы должны быть выполнены с учетом гарантии (3 года)

Дефектные ведомости прилагаются.

№ лота

Адреса объектов

Начальная цена контракта, тыс. руб.

1

Седова, 44 а

93,0

2

Седова, 44 б

93,0

3

Готвальда, 16

29,0

4

Готвальда, 18

29,0

5

Готвальда, 14

29,0

6

Гражданская, 2

303,0

7

Гражданская, 2а

101,0

8

Кимовская, 4

177,0

9

Конотопская, 5

485,0

Генеральный директор ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» А.Д. Ойхер

тел. для справок

353-75-81

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Готвальда, 14

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

1 : Светильник консольный с зажигающим устройством типа РКУ08-250-003 У1 :ШТ : 1.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 10ШТ : 0.1 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников типа КН-25 У3 ШТ : 1.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х4 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.031: :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-10/220 :ШТ : 2.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ 2.0 : :

: 9 : Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм Т.ШТ : 0.002: :

: 10 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 3.0 : :

: 11Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 40 мм толщина: М : 1.5 : :

: : стенки 3 мм : : : :

: 12 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 1.0 : :

: 13 : Лампы типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.1 : :

: 14 : Щиток осветительный :ШТ : 1.0 : :

: 15 : Сжим соединительный типа У731М; У733М :100ШТ: 0.09 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 16 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах включая установку ПРА :100ШТ: 0.01 : :

: 17 : Кронштейны специальные для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рож- :ШТ : 1.0 : :

: : ков: 1 : : : :

: 18 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.315: :

: 19 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 0.395: :

: 20 : Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке :100ШТ: 0.02 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диам- :100М : 0.3 : :

: : етр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.015: :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.01 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:————————————————————————————————————————————————————————————————:

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.06 : :

: : см : : : :

: 26 : Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм :100ШТ: 0.02 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

_____________________________________________

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Готвальда, 18

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством типа РКУ08-250-003 У1 :ШТ : 1.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.1 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников типа КН-25 У3 :ШТ : 1.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х4 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.031: :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-10/220 :ШТ : 2.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 2.0 : :

: 9 : Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм :Т.ШТ : 0.002: :

: 10 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 3.0 : :

: 11 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 40 мм толщина :М : 1.5 : :

: : стенки 3 мм : : : :

: 12 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 1.0 : :

: 13 : Лампы типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.1 : :

: 14 : Щиток осветительный :ШТ : 1.0 : :

: 15 : Сжим соединительный типа У731М; У733М :100ШТ: 0.09 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 16 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах включая установку ПРА :100ШТ: 0.01 : :

: 17 : Кронштейны специальные для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рож- :ШТ : 1.0 : :

: : ков: 1 : : : :

: 18 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.315: :

: 19 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 0.395: :

: 20 : Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке :100ШТ: 0.02 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диам- :100М : 0.3 : :

: : етр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.015: :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.01 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:————————————————————————————————————————————————————————————————:

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д АЮ

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Гражданская, 2a

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-250-022 У1 :ШТ : 3.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.3 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников :ШТ : 3.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.15 : :

: : сеч. 5х6 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.06 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.07 : :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-Б-01-6/220 :ШТ : 3.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 6.0 : :

: 9 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 9.0 : :

: 10 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из :М : 5.0 : :

: : стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм : : : :

: 11 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 3.0 : :

: 12 : Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.3 : :

: 13 : Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А :ШТ : 1.0 : :

: 14 : Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 15 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая устан- :100ШТ: 0.03 : :

: : овку ПРА : : : :

: 16 : Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, коли- :ШТ : 3.0 : :

: : чество рожков: 1 : : : :

: 17 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.95 : :

: 18 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 0.95 : :

: 19 : Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.9 : :

: 20 : Выключатель: полугерметический и герметический :100ШТ: 0.03 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скоб- :100М : 0.9 : :

: : ами, диаметр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.05 : :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.03 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на :ШТ : 1.0 : :

: : стене или колонне на ток, А, до: 40 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:——+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или :ШТ : 1.0 : :

: : колонне, количество элементов поста, до: 3 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 26 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.08 : :

: : см : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

.

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Конотопская, 5

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-250-022 У1 :ШТ : 16.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 1.6 : :

: 3 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.808: :

: : сеч. 5х4 мм2 : : : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.32 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.386: :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 6 : Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-Б-01-6/220 :ШТ : 32.0 : :

: 7 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 32.0 : :

: 8 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 80.2 : :

: 9 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из :М : 32.0 : :

: : стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм : : : :

: 10 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 16.0 : :

: 11 : Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 220-230-100 :10ШТ : 1.6 : :

: 12 : Щиток осветительный :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 13 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая устан- :100ШТ: 0.16 : :

: : овку ПРА : : : :

: 14 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 8.34 : :

: 15 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 3.3 : :

: 16 : Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 3.5 : :

: 17 : Выключатель: полугерметический и герметический :100ШТ: 0.32 : :

: 18 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скоб- :100М : 8.02 : :

: : ами, диаметр, мм, до: 25 : : : :

: 19 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.32 : :

: : до: 40 : : : :

: 20 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.16 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 21 : Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 22 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.52 : :

: : см : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

_____________________________________________ .

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Седова, 44б

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-250-022 У1 :ШТ : 4.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.4 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников типа КН-25 У3 :ШТ : 4.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.1 : :

: : сеч. 5х4 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.08 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.065: :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-Б-01-6/220 :ШТ : 5.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 8.0 : :

: 9 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 4.0 : :

: 10 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из :М : 6.0 : :

: : стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм : : : :

: 11 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 4.0 : :

: 12 : Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.4 : :

: 13 : Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А :ШТ : 1.0 : :

: 14 : Щиток осветительный типа ОЩ-12 УХЛ4 :ШТ : 1.0 : :

: 15 : Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А :ШТ : 1.0 : :

: 16 : Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 17 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая устан- :100ШТ: 0.04 : :

: : овку ПРА : : : :

: 18 : Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, коли- :ШТ : 4.0 : :

: : чество рожков: 1 : : : :

: 19 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.46 : :

: 20 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 1.34 : :

: 21 : Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжил- :100М : 0.65 : :

: : ьные: под штукатурку по стенам или в бороздах : : : :

: 22 : Выключатель: полугерметический и герметический :100ШТ: 0.05 : :

: 23 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скоб- :100М : 0.4 : :

: : ами, диаметр, мм, до: 25 : : : :

: 24 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.06 : :

: : до: 40 : : : :

: : : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.04 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 26 : Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой :ШТ : 1.0 : :

: 27 : Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 :ШТ : 1.0 : :

: 28 : Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на :ШТ : 1.0 : :

: : стене или колонне на ток, А, до: 40 : : : :

: 29 : Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или :ШТ : 1.0 : :

: : колонне, количество элементов поста, до: 3 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 30 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.08 : :

: : см : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

_____________________________________________

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

На электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Седова, 44б Сметная стоимость: 92.426 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 107 ч-часов

Составлена в ценах 2000 г. Сметная заработная плата: 2.075 тыс. руб.

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+——————————————-+———————————-:

: : : : : : Стоимость единицы (руб) : Общая стоимость (руб) :

: : : : : :————-+—————————-+———-+———————-:

:Номер: Обоснование : Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : : в том числе : : в том числе :

: поз.: : и затрат : : : Всего :————-+————-: Всего :———-+———-:

: : : : : : : основ. : экс.маш.: : основ.:экс.маш:

: : : : : : : з/плата : з/п мех.: :з/плата:з/п мех:

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 1 :ТСЦ5-503-9042-4: Светильник консольный с зажиг- : ШТ : 4.000: 847.69: - : - :3390.76: - : - :

: :-403 : ающим устройством, без стекла : : : : : - : : : - :

: : : типа РКУ10-250-022 У1 : : : : : : : : :

: 2 :ТСЦ5-546-0202 : Лампы люминесцентные дуговые :10ШТ : 0.400: 595.00: - : - : 238.00: - : - :

: : : ртутные высокого давления типа : : : : : - : : : - :

: : : ДРЛ 250(6)-4 : : : : : : : : :

: 3 :ТСЦ5-500-9716-2: Кронштейн для установки свети- : ШТ : 4.000: 239.99: - : - : 959.96: - : - :

: : : льников типа КН-25 У3 : : : : : - : : : - :

: 4 :ТСЦ5-500-9001-5: Кабели силовые на напряжение :1000М: 0.100: 25925.00: - : - :2592.50: - : - :

: :-587 : 660 В с медными жилами, с ПВХ : : : : : - : : : - :

: : : изоляцией и оболочкой марки : : : : : : : : :

: : : ВВГ сеч. 5х4 мм2 : : : : : : : : :

: 5 :ТСЦ5-500-9001-5: Кабели силовые на напряжение :1000М: 0.080: 16109.00: - : - :1288.72: - : - :

: :-586 : 660 В с медными жилами, с ПВХ : : : : : - : : : - :

: : : изоляцией и оболочкой марки : : : : : : : : :

: : : ВВГ сеч. 5х2.5 мм2 : : : : : : : : :

: 6 :ТСЦ5-500-9001-5: Кабели силовые на напряжение :1000М: 0.065: 6962.80: - : - : 452.58: - : - :

: :-559 : 660 В с медными жилами, с ПВХ : : : : : - : : : - :

: : : изоляцией и оболочкой марки : : : : : : : : :

: : : ВВГ сеч. 3х1.5 мм2 : : : : : : : : :

: 7 :ТСЦ5-500-9011-3: Выключатель одноклавишный отк- : ШТ : 5.000: 14.42: - : - : 72.10: - : - :

: :-319 : рытой установки брызгозащищен- : : : : : - : : : - :

: : : ный 04-Б-01-6/220 : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-::——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 8 :ТСЦ5-500-9097-5: Коробка ответвительная пластм- : ШТ : 8.000: 9.27: - : - : 74.16: - : - :

: :-53 : ассовая для открытых проводок : : : : : - : : : - :

: : : типа У410 132х108х46.5 мм : : : : : : : : :

: 9 :ТСЦ5-530-0041 : Трубы из полиэтилена низкого : 10М : 4.000: 63.30: - : - : 253.20: - : - :

: :применит : давления среднего типа, наруж- : : : : : - : : : - :

: : : ным диаметром 25 мм : : : : : : : : :

: 10 :ТСЦ1-103-0134 : Трубы стальные электросварные : М : 6.000: 23.47: - : - : 140.82: - : - :

: : : прямошовные со снятой фаской : : : : : - : : : - :

: : : диаметром от 20 до 377 мм из : : : : : : : : :

: : : стали марок БСт2кп-БСт4кп и : : : : : : : : :

: : : БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр : : : : : : : : :

: : : 40 мм толщина стенки 3 мм : : : : : : : : :

: 11 :ТСЦ5-503-9041-8: Спецсветильник в антивандаль- : ШТ : 4.000: 96.82: - : - : 387.28: - : - :

: :-86 : ным исполнении : : : : : - : : : - :

: :Прим : : : : : : : : : :

: 12 :ТСЦ5-546-0001-4: Лампы газопольные с аргоновым :10ШТ : 0.400: 20.63: - : - : 8.25: - : - :

: :-46 : наполнителем биспиральные типа : : : : : - : : : - :

: : : Б 220-230-100 : : : : : : : : :

: 13 :ТСЦ5-545-0172 : Выключатели автоматические : ШТ : 1.000: 148.40: - : - : 148.40: - : - :

: : : ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 : : : : : - : : : - :

: : : I-25А : : : : : : : : :

: 14 :ТСЦ5-500-9398-3: Щиток осветительный типа ОЩ-12 : ШТ : 1.000: 852.00: - : - : 852.00: - : - :

: :-34 : УХЛ4 : : : : : - : : : - :

: 15 :ТСЦ5-545-3200 : Пускатели электромагнитные : ШТ : 1.000: 251.39: - : - : 251.39: - : - :

: : : нереверсивные, с тепловыми : : : : : - : : : - :

: : : реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А : : : : : : : : :

: 16 :ТСЦ5-549-5020 : Посты управления кнопочные : ШТ : 1.000: 93.23: - : - : 93.23: - : - :

: : : ПКЕ212-2 У3 : : : : : - : : : - :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 .................... (руб) - 11203.35 - - :

: - :

:——————————————————————————————————————————————————————————————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 17 :ТЕРМ8-3-595-2 : Светильники с ртутными лампами :100ШТ: 0.040: 12686.26: 4065.27: 3695.68: 507.45: 162.61: 147.83:

: : : на кронштейнах на: стенах, : : : : : 1576.46: : : 63.06:

: : : колоннах и фермах,включая уст- : : : : : : : : :

: : : ановку ПРА : : : : : : : : :

: 18 :ТЕРМ8-2-363-1 : Кронштейны специальные на опо- : ШТ : 4.000: 283.39: 46.92: 211.84:1133.56: 187.68: 847.36:

: : : рах для светильников. Кронште- : : : : : 24.93: : : 99.72:

: : : йны сварные металлические, : : : : : : : : :

: : : количество рожков: 1 : : : : : : : : :

: 19 :ТЕРМ8-2-148-1 : Кабели до 35 кв в проложенных :100М : 0.460: 773.66: 168.14: 518.73: 355.88: 77.34: 238.62:

: : : трубах, блоках и коробах, : : : : : 65.09: : : 29.94:

: : : масса 1 м, кг, до: 1 : : : : : : : : :

: 20 :ТЕРМ8-2-146-1 : Кабели до 35 кв с креплением :100М : 1.340: 2874.68: 199.33: 1275.85:3852.07: 267.10:1709.64:

: : : накладными скобами, масса 1 м : : : : : 152.07: : : 203.77:

: : : кабеля, кг, до: 0,5 : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 21 :ТЕРМ8-2-403-3 : Провода групповых осветитель- :100М : 0.650: 2728.92: 490.25: 181.56:1773.80: 318.66: 118.01:

: : : ных сетей. Провод в защитной : : : : : 81.93: : : 53.25:

: : : оболочке или кабель двух-трех- : : : : : : : : :

: : : жильные: под штукатурку по : : : : : : : : :

: : : стенам или в бороздах : : : : : : : : :

: 22 :ТЕРМ8-3-591-3 : Выключатель: полугерметический :100ШТ: 0.050: 1680.47: 1061.72: 62.92: 84.02: 53.09: 3.15:

: : : и герметический : : : : : 3.69: : : 0.18:

: 23 :ТЕРМ8-2-409-1 : Труба винипластовая по устано- :100М : 0.400: 2260.28: 315.35: 602.91: 904.11: 126.14: 241.16:

: : : вленным конструкциям, по сте- : : : : : 250.70: : : 100.28:

: : : нам и колоннам с креплением : : : : : : : : :

: : : скобами, диаметр, мм, до: 25 : : : : : : : : :

: 24 :ТЕРМ8-2-407-2 : Труба стальная по установлен- :100М : 0.060: 2966.36: 549.88: 1180.57: 177.98: 32.99: 70.83:

: : : ным конструкциям, по стенам с : : : : : 447.88: : : 26.87:

: : : креплением скобами, диаметр, : : : : : : : : :

: : : мм, до: 40 : : : : : : : : :

: 25 :ТЕРМ8-3-593-6 : Светильник для ламп накалива- :100ШТ: 0.040: 6293.55: 1233.55: 1805.81: 251.74: 49.34: 72.23:

: : : ния потолочный или настенный: : : : : : 712.06: : : 28.48:

: : : с креплением винтами для поме- : : : : : : : : :

: : : щений с нормальными условиями : : : : : : : : :

: : : среды одноламповый : : : : : : : : :

: 26 :ТЕРМ8-3-575-1 : Прибор или аппарат, снятый : ШТ : 1.000: 16.61: 15.65: 0.46: 16.61: 15.65: 0.46:

: : : перед транспортировкой : : : : : 0.07: : : 0.07:

: 27 :ТЕРМ8-3-599-9 : Щитки осветительные, устанавл- : ШТ : 1.000: 160.61: 46.94: 4.06: 160.61: 46.94: 4.06:

: : : иваемые на стене распорными : : : : : 0.37: : : 0.37:

: : : дюбелями, масса щитка, кг, до: : : : : : : : : :

: : : 6 : : : : : : : : :

: 28 :ТЕРМ8-3-530-4 : Пускатель магнитный общего : ШТ : 1.000: 212.10: 41.53: 2.58: 212.10: 41.53: 2.58:

: : : назначения отдельностоящий, : : : : : 0.22: : : 0.22:

: : : устанавливаемый на конструкции : : : : : : : : :

: : : на стене или колонне на ток, : : : : : : : : :

: : : А, до: 40 : : : : : : : : :

: 29 :ТЕРМ8-3-532-4 : Пост управления кнопочный общ- : ШТ : 1.000: 164.15: 24.14: 1.43: 164.15: 24.14: 1.43:

: : : его назначения, устанавливае- : : : : : 0.04: : : 0.04:

: : : мый на конструкции на стене : : : : : : : : :

: : : или колонне, количество элеме- : : : : : : : : :

: : : нтов поста, до: 3 : : : : : : : : :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 .................... (руб) - 9594.08 1403.21 3457.36:

: 606.25:

: С накладными 95 % и плановыми 65 % ................... (руб) - 12809.22 2009.46 :

:——————————————————————————————————————————————————————————————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 30 :ТЕР46-3-9-3 : Пробивка в кирпичных стенах :100ШТ: 0.080: 2040.66: 592.26: 1448.40: 163.25: 47.38: 115.87:

: : : отверстий круглых диаметром: : : : : : 228.22: : : 18.26:

: : : до 25 мм при толщине стен до : : : : : : : : :

: : : 25 см : : : : : : : : :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 .................... (руб) - 163.25 47.38 115.87:

:——————————————————————————————————————————————————————————————:———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 :

:——-+———————-+————————————————+——-+————-+————-+————-+————-+———-+———-+———-:

: 18.26:

: С накладными 110 % x 0.9 и плановыми 59.5 % .......... (руб) - 267.29 65.64 :

:——————————————————————————————————————————————————————————————:

: ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ ........................ (руб) - 20960.68 1450.59 3573.23:

: 624.51:

: В том числе: :

: Общестроительные работы .............................. (руб) - 163.25 47.38 115.87:

: С учетом районного к-та к з/п 0 % ................. (руб) - 163.25 47.38 115.87:

: С накладными 110 % x 0.9 и плановыми 59.5 % ....... (руб) - 267.29 65.64 :

: Монтажные работы ..................................... (руб) - 20797.43 1403.21 3457.36:

: С учетом районного к-та к з/п 0 % ................. (руб) - 20797.43 1403.21 3457.36:

: С накладными 95 % и плановыми 65 % ................ (руб) - 24012.57 2009.46 :

: ИТОГО ПО СМЕТЕ ....................................... (руб) - 24279.86 2075.10 :

: Пересчет стоимости СМР K = 3.226 ..................... (руб) - 78326.83 :

: :

: НДС 18 % ............................................. (руб) - 14098.83 :

: :

: В С Е Г О ............................................ (руб) - 92425.66 :

:——————————————————————————————————————————————————————————————:

Составил _______________________________________ _ Проверил ________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Готвальда, 16

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством типа РКУ08-250-003 У1 :ШТ : 1.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.1 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников типа КН-25 У3 :ШТ : 1.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х4 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.02 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.031: :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-10/220 :ШТ : 2.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 2.0 : :

: 9 : Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм :Т.ШТ : 0.002: :

: 10 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 3.0 : :

: 11 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 40 мм толщина :М : 1.5 : :

: : стенки 3 мм : : : :

: 12 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 1.0 : :

: 13 : Лампы типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.1 : :

: 14 : Щиток осветительный :ШТ : 1.0 : :

: 15 : Сжим соединительный типа У731М; У733М :100ШТ: 0.09 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 16 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах включая установку ПРА :100ШТ: 0.01 : :

: 17 : Кронштейны специальные для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рож- :ШТ : 1.0 : :

: : ков: 1 : : : :

: 18 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 0.315: :

: 19 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 0.395: :

: 20 : Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке :100ШТ: 0.02 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диам- :100М : 0.3 : :

: : етр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.015: :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.01 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 :ШТ : 1.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:————————————————————————————————————————————————————————————————:——+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.06 : :

: : см : : : :

: 26 : Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм :100ШТ: 0.02 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Кимовская, 4

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-250-022 У1 :ШТ : 7.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.7 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников :ШТ : 7.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.27 : :

: : сеч. 5х6 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.07 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.07 : :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-Б-01-6/220 :ШТ : 3.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 6.0 : :

: 9 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 13.0 : :

: 10 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из :М : 10.0 : :

: : стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм : : : :

: 11 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 3.0 : :

: 12 : Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.3 : :

: 13 : Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А :ШТ : 2.0 : :

: 14 : Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 :ШТ : 2.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 15 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая устан- :100ШТ: 0.07 : :

: : овку ПРА : : : :

: 16 : Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, коли- :ШТ : 7.0 : :

: : чество рожков: 1 : : : :

: 17 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 1.4 : :

: 18 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 0.7 : :

: 19 : Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 2.0 : :

: 20 : Выключатель: полугерметический и герметический :100ШТ: 0.03 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скоб- :100М : 1.3 : :

: : ами, диаметр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.1 : :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.03 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на :ШТ : 2.0 : :

: : стене или колонне на ток, А, до: 40 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или :ШТ : 2.0 : :

: : колонне, количество элементов поста, до: 3 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 26 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.24 : :

: : см : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

на электромонтажные работы

Наименование объекта - по ул.Гражданская, 2

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 1. Материалы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 1 : Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-250-022 У1 :ШТ : 9.0 : :

: 2 : Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 :10ШТ : 0.9 : :

: 3 : Кронштейн для установки светильников :ШТ : 9.0 : :

: 4 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.35 : :

: : сеч. 5х6 мм2 : : : :

: 5 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.32 : :

: : сеч. 5х2.5 мм2 : : : :

: 6 : Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ :1000М: 0.2 : :

: : сеч. 3х1.5 мм2 : : : :

: 7 : Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-Б-01-6/220 :ШТ : 8.0 : :

: 8 : Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У410 132х108х46.5 мм :ШТ : 16.0 : :

: 9 : Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм :10М : 39.0 : :

: 10 : Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из :М : 5.0 : :

: : стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм : : : :

: 11 : Спецсветильник в антивандальным исполнении :ШТ : 8.0 : :

: 12 : Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 220-230-100 :10ШТ : 0.8 : :

: 13 : Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловыми реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А :ШТ : 2.0 : :

: 14 : Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 :ШТ : 2.0 : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 2. Монтаж :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 15 : Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая устан- :100ШТ: 0.09 : :

: : овку ПРА : : : :

: 16 : Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, коли- :ШТ : 9.0 : :

: : чество рожков: 1 : : : :

: 17 : Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 3.95 : :

: 18 : Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 :100М : 2.05 : :

: 19 : Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 :100М : 2.7 : :

: 20 : Выключатель: полугерметический и герметический :100ШТ: 0.08 : :

: 21 : Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скоб- :100М : 3.9 : :

: : ами, диаметр, мм, до: 25 : : : :

: 22 : Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, :100М : 0.05 : :

: : до: 40 : : : :

: 23 : Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще- :100ШТ: 0.08 : :

: : ний с нормальными условиями среды одноламповый : : : :

: 24 : Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на :ШТ : 2.0 : :

: : стене или колонне на ток, А, до: 40 : : : :

:——-+————————————-:

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

:N п/п: Наименование работ :ЕдИзм: Кол-во : Примечание :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 25 : Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или :ШТ : 2.0 : :

: : колонне, количество элементов поста, до: 3 : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: Р А З Д Е Л 3. Общестроительные работы :

:——-+——————————————————————————————————————————————+——-+—————+——————:

: 26 : Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 :100ШТ: 0.24 :

: : см : : : :

:——-+——————————————————————————————————————————————+-+—————+——————:

Составил ___________________________________ _ Проверил ________________________________________ _

Скачать конкурсную документацию


Главные новости

Система Orphus