Пятница 9 Декабрь 2016, 20:24
Движение плотное
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по открытым конкурсам > "Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга извещает о проведении открытого конкурса"

Документация по открытым конкурсам

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга извещает о проведении открытого конкурса

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике и строительству

___________________Ю.К.Белоглазов

_____ ______________ 2007

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Реконструкция сетей электроснабжения 0.4кВ по ул.Аграрная

ЗАКАЗЧИК:

ЕМУП «Муниципальные электрические сети»

Руководитель

_________________________

Мошинская О.Н.

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Екатеринбург

2007

Оглавление

Приглашение для участия в конкурсе. 3

Инструкция для участников конкурса. 4

Информационная карта. 11

Заявка на участие в конкурсе. 14

Сведения о претенденте. 15

Конкурсное предложение. 16

Муниципальный Контракт. 17

Договор на генподрядные (подрядные) работы № ___. 18

Лоты.. 21

Техническое задание22

Приглашение для участия в конкурсе

Предмет конкурса: Реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ по ул.Аграрная

Организатор конкурса: Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга,

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, Отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

Источник финансирования: городской бюджет (ПГЕ №1795 от 31.10.2006).

Место условия и сроки (периоды) выполнения работ: указаны в Приложениях № 3, 4
к конкурсной документации.

Условия оплаты работ указаны в информационной карте, Приложениях № 3, 4 к конкурсной документации.

Начальная цена контракта по предмету конкурса: указана в Приложениях № 3, 4
к конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса.

Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены организатору конкурса в порядке
и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты по адресу Екатеринбург,ул.Луначарского,217 в сроки
и в порядке, указанном в информационной карте.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной подкомиссией
в соответствии с критериями, в порядке и в сроки, указанные в информационной карте.

Инструкция для участников конкурса

Основные понятия и определения

Применяемые в настоящей инструкции понятия и определения имеют следующие значения:

Конкурс. Состязательная процедура размещения муниципального заказа, предусматривающая выбор Исполнителя муниципального контракта для выполнения работ, оказания услуг на основе конкурса, обеспечивающего лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Предмет конкурса. Конкретные виды выполняемых работ, по которым проводится конкурс.

Заказчик. Администрация района в лице ее органов, являющихся юридическими лицами или иные юридические лица, выступающие от имени органов администрации.

Конкурсная документация. Комплект документов, содержащих исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете конкурса, формы документов, необходимых для подготовки и предоставления Организатору конкурса заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия. Постоянный коллегиальный орган администрации Октябрьского района, осуществляющий отбор исполнителей муниципального заказа.

Организатор конкурса.Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга.

Участник размещения заказа. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заявка на участие в конкурсе. Предложение заключить муниципальный контракт (договор) в отношении конкретного предмета конкурса на условиях определенных Конкурсной документацией, муниципальным контрактом (договором).

Участник конкурса. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,и по решению конкурсной подкомиссии, основанному на результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе.

Победитель конкурса (Исполнитель муниципального контракта). Участник конкурса, предложивший по итогам конкурса лучшие условия исполнения муниципального контракта.

1. Общие положения.

1.1.Организатор конкурса: Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

-информирует о проведении конкурса;

-осуществляет подготовку и проведение конкурса;

-предоставляет конкурсную документацию участнику размещения заказа;

-принимает от участника размещения заказа надлежащим образом оформленные документы для участия в конкурсе;

-запрашивает отзывы третьих лиц об участниках конкурса;

-ведет переписку с участниками конкурса.

Адрес Организатора конкурса: 620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

1.2. Заказчик: Указан в информационной карте

1.3. Предмет конкурса: Указан в информационной карте

1.4. Регламент конкурса определяется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Указом Президента Российской Федерации от 08.04.1997№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению Городской бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд».

- Положением «О муниципальном заказе города Екатеринбурга», утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 10.10.2000№ 95/3.

- Настоящей Конкурсной документацией.

1.Требования к участникам размещения заказа

2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2.2.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

2.3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.4.Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.5.Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2.Порядок получения и содержание конкурсной документации

3.1. Получение конкурсной документации участником размещения заказа.

Организатор конкурса выдает под роспись участнику размещения заказа (представителю) конкурсную документацию, необходимую для подготовки и предоставления заявки на участие в конкурсе, после предъявления полномочий представителя (директор - протокол собрания учредителей или приказ о назначении на должность; представитель - доверенность).

3.2.Если участник размещения заказа получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в настоящем пункте, Организатор не несет ответственности за неполучение таким участником размещения заказа информации об изменениях конкурсной документации.

3.3. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация содержит:

- приглашение к участию в конкурсе;

- информационную карту;

- инструкцию для участников конкурса;

- образцы форм требуемых документов;

- приложения к конкурсной документации.

3.4. В конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе могут быть внесены изменения.

3.5. Для того, чтобы предоставить участникам размещения заказа достаточно времени при подготовке конкурсных заявок с учетом внесенных изменений, Организатор конкурса, при необходимости, может перенести срок подачи конкурсных заявок.

3.Оформление и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

4.1. Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе по форме № 1, настоящей конкурсной документацией.

Работы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

При формировании заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа самостоятельно обследует предложенный объект, являющийся предметом конкурса. Заказчик обеспечивает ознакомление участников размещения заказа с объектом конкурса, консультирует по технологическим вопросам.

Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе на весь объем, предложенный Заказчиком, со своим расчетом общей стоимости. Участник размещения заказа указывает в конкурсном предложении общую стоимость согласно техническому заданию. Указанная в конкурсном предложении общая стоимость должна включать все издержки, а также налоги и пошлины.

Техническая часть предложений должна содержать сведения, характеризующие способы выполнения участником размещения заказа технических условий контракта (включая спецификации, планы, методы производства и графики работ). Экономическая часть должна содержать цену субподрядных работ и ее обоснование, графики выполнения субподрядных работ, увязанные с общим графиком работ на объекте, представленным в конкурсной документации.

4.2. К заявке на участие в конкурсе участник размещения заказа прилагает следующие документы:

- сведения о претенденте (Форма № 2);

- конкурсное предложение (Форма № 3);

- график проведения работ;

- лицензия на осуществление определенного вида деятельности;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом (осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.В зависимости от гражданства рабочей силы участник размещения заказа вправе представить:

- справку о том, что иностранная рабочая сила использоваться не будет.

- разрешение Управления по делам миграции ГУВД Свердловской области на использование иностранной рабочей силы.

4.4. Дополнительно участник размещения заказа может представить:

- учредительные документы (Устав, Учредительный договор);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- баланс (налоговую декларацию) и форму № 2 (приложение к балансу) за последний отчетный период, с отметкой уполномоченного органа налогового контроля, по форме установленной законодательством;

- информацию о выполненных аналогичных работах в городах России за последние три года;

- отзывы потребителей (государственные заказчики, муниципальные образования) о выполненных участником размещения заказа аналогичных работах;

- любая другая информация, дающая представление о масштабах деятельности участника размещения заказа, качестве производимых работ, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

4.5. Участник размещения заказа оформляет сведения о претенденте по форме № 2, настоящей конкурсной документации.

4.6. Участник размещения заказа оформляет конкурсное предложение по форме № 3, настоящей конкурсной документации.

Конкурсное предложение оформляется на каждый предмет конкурса (лот)отдельно.

4.7. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых документах участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.8. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа и скреплены печатью организации.

4.9. В конверт № 1 (внутренний) запечатывается конкурсное предложение. Конкурсное предложениена каждый предмет конкурса (лот) запечатывается в отдельный конверт.
На конверте № 1 в обязательном порядке указывается:

- предмет конкурса;

- номер лота;

- наименование лота.

4.10. Заявку на участие в конкурсе и документы сопровождает подписанная руководителем участника размещения заказа опись документов (два экземпляра).

4.11. В конверте №2 (внешний) запечатываются заявка на участие в конкурсе, конверт № 1, документы, указанные в пункте 4.2. На конверте № 2 в обязательном порядке указывается предмет конкурса.

Конверт № 2 предоставляется Организатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении конкурса.

4.12. Организатор конкурса, принимая конверт с заявкой на участие в конкурсе от участника размещения заказа, по требованию участника размещения заказа предоставляет расписку
с указанием
даты и времени получения заявки на участие в конкурсе.

4.13. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.14. Срок действия заявки на участие в конкурсе не менее 30 дней со дня проведения конкурса.

4.15. Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса при заключении муниципального контракта вправе представить справку об отсутствии задолженности
в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

4.16. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных настоящей конкурсной документации форм, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации.

Конкурсная подкомиссия вправе отклонить такую заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 5.5. настоящей инструкции.

4.Порядок проведения конкурса

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении
о проведении конкурса конкурсной подкомиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

5.2. Наименование участников размещения заказа,конкурсные предложения участников размещения заказа объявляются присутствующим на заседании заказчику, членам конкурсной комиссии, участникам размещения заказа и заносятся в протокол.

5.3. При вскрытии конвертовконкурсная комиссия вправе:

-потребовать от участников конкурса предоставление разъяснений положений заявок на участие в конкурсе;

-привлекать экспертов и консультантов;

-затребовать отзывы третьих лиц об участниках размещения заказа;

-принимать или отклонять заявку в соответствии с настоящей инструкции, не неся при этом никакой ответственности перед участниками конкурса, которым такое действие может принести убытки.

5.4. Заявка на участие в конкурсе, полученная после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрывается и в тот же день возвращается участнику размещения заказа.

5.5. Конкурсная подкомиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной подкомиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.6. Конкурсная подкомиссия вправе отстранить участника конкурса на любом этапе проведения конкурса в следующих случаях:

-установлен факт предоставления участником конкурса в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений;

-установлен факт проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

-выявлены недобросовестные действия участника;

-не выполнение участником размещения заказа условий муниципального контракта участниками при размещении предыдущих заказов;

-заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, содержащимся в конкурсной документации;

-участник конкурса отказался дать разъяснение по документам, представленным на участие в конкурсе.

5.7. Конкурсная подкомиссия по инициативе Заказчика вправе отказаться от конкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, ни какой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

5.8. Конкурс, в котором участвует только одно юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель или одна группа лиц, признается несостоявшимся. Конкурсной подкомиссией принимается соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

5.Определение Победителя конкурса.

6.1. Конкурсная подкомиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т. п.), производится его замена с внесением соответствующего изменения в состав комиссии.

6.2. Конкурсная подкомиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанных участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе документов осуществляется с целью определения Победителя конкурса в соответствии с критериями. Указанными в информационной карте.

6.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Конкурсной подкомиссии. Решения Конкурсной подкомиссии оформляются протоколом.

6.4. Цена, которая сложилась по результатам конкурсного размещения, является неизменной за весь период действия муниципального контракта (договора).

6.5. Организатор конкурса направляет победителю конкурса уведомление с решением конкурсной подкомиссии.

6.6. Заказчик передает победителю конкурса проект муниципального заказа, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. В рамках муниципального контракта победитель конкурса заключает договор подряда с получателем бюджетных средств на условиях, содержащихся в решении конкурсной подкомиссии, муниципальном контракте.

6.7. В случае если победитель конкурса не подписал в установленные сроки муниципальный контракт, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, и конкурсная подкомиссия вправе определить нового победителя конкурса в соответствии с регламентом конкурсной комиссии (п. 6.2 и п. 6.3) либо заключит муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.8. Если после объявления Победителя Организатору конкурса становятся известны факты несоответствия Победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным Организатором конкурса, то заявка Победителя отклоняется, а новый победитель конкурса определяется в соответствии с п. 6.2 и п. 6.3 настоящей инструкции.

6.Права и обязанности участника

7.1. Участник конкурса имеет право:

-получения разъяснений положений конкурсной документации от Организатора конкурса.

-вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной подкомиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

-присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие конкурсе.

7.2. Участник не имеет права:

-представлять более одной заявки на один лот;

-в период проведения конкурса заключать соглашения с другими участниками по любому поводу, связанному с подготовкой и проведением настоящего конкурса.

Информационная карта

1.Нижеследующие условия проведения конкурса - информационная карта - является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок.

№ п/п

Наименование

Данные

1

Предмет конкурса

Реконструкция сетей электроснабжения0,4 кВ по ул.Аграрная

2

Заказчик

ЕМУП «Муниципальные электрические сети»

( отв. Мошинская Ольга Николаевна тел. 254-00-53)

От администрация Октябрьского района

(отв. Похилевич Эдуард Аркадьевич тел. 252-04-58)

3

Источник финансирования

Бюджет городаПГЕ № 1795 от 31.10.2006.

4

Организатор Конкурса

Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

5

Почтовый адрес Организатора конкурса

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, Отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

6

Объем выполняемых работ

См. приложения № 3, 4

7

Срок выполнения работ

См. приложения № 3, 4

8

Цена контракта

1.Цена включает все издержки, а также налоги и пошлины.

2.Цена, сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является неизменной на весь период действия муниципального контракта (договора). 3.Предусмотреть право заказчика изменять цену контракта пропорционально объему дополнительных (либо прекращаемых ) работ, но не более чем на пять процентов такой цены в порядке части 6 статьи 9Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005.

9

Условия оплаты

1. Процент авансирования указан в Приложении № 3

2. Оплата производится при предоставлении акта сдачи – приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком.

10

Условия выполнения работ

1. Выполнение работ по предмету конкурсаосуществляется в сроки и в объеме согласнопроектно-сметной документации;

2. Проверка проектно-сметной документации осуществляется

КРУ города Екатеринбургаили сектором по контролю за сметами и договорами администрации района

11

Квалификационные требования к участнику размещения заказа

1.Наличие лицензии на выполнение заявленных работ.

2.Наличие собственной техники и аттестованных работников

3.Наличие аккредитации участника размещения заказа в ОАО

« Екатеринбургская электросетевая компания»

4.Устойчивое финансовое положение и положительная репутация.

Подготовка и представление заявок

12

Язык заявки на участие в конкурсе

Русский

13

Валюта, в которой выражены цены заявки

Российский рубль

14

Окончательный срок подачи заявок

11- 00 часовпо местному времени21 мая2007 года

15

Дата, время и место процедуры вскрытия конвертов

21 мая2007 года в 11- 00 часов по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 217, малый актовый зал в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

16

Срок действия заявки на участие в конкурсе

Не менее 30 дней со дня проведения конкурса

17

Документы, прилагаемые к заявке и предоставляемые участниками конкурса

- лицензия на осуществление определенного вида деятельности (если требуется)*;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом(осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. Процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- поставляемый товар должен быть сертифицирован.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

18

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1) опыт выполнения аналогичных работ, качество;

2) сроки выполнения работ;

3) стоимость работ

19

Сроки заключения муниципального контракта

В течение 20 дней, но не ранее 10 дней после подписания протокола заседания конкурсной подкомиссии.

Дополнительная информация

20

В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на один лот, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от хода и результатов конкурса.

21

Участник конкурса при заключении муниципального контракта вправе представить справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

22

Конкурсная комиссия по инициативе Заказчика вправе отказаться отконкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, ни какой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

* Примечание:

1. Лицензии,другие необходимые документы представляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях и копиях, заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации – участника размещения заказа.

2. Выписка из единого государственного реестра предоставляетсяв оригинале или нотариально заверенная копия.

3. После проведения сверки документов, оригиналы ( за исключением указанных в п.2 ) возвращаются участникам размещения заказа, а копии подписанные руководителем и заверенные печатью организации – участника размещения заказа остаются у Организатора конкурса.

4. Все затраты, связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа производит за свой счет.

Форма № 1

Председателю районной

Конкурсной подкомиссии

Заявка
на участие в конкурсе

Предмет конкурса:

1.Изучив условия конкурса по размещению муниципального заказа, конкурсную документацию и Положение «О муниципальном заказе города Екатеринбурга», утвержденное Решением Екатеринбургской городской Думы № 95/3 от 10.10.2000 г.

(наименование организации) в лице (должность и Ф.И.О руководителя.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и в случае победы осуществлять предусмотренные условиями конкурса функции.

2.(Наименование организации) предлагает осуществить поставку товара на условиях, предусмотренных в Конкурсной документации, контракта (договора), прилагаемым к настоящей Конкурсной документации в соответствии с прилагаемым(ыми) конкурсным (ми) предложением (ями) (форма № 3).

3.В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с администрацией Октябрьского района города Екатеринбурга на исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации, решением Конкурсной подкомиссии в срок не позднее 20 дней с момента определения победителя Конкурсной подкомиссией.

4.В случае если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной подкомиссии нам будет присуждено следующее за победителем конкурса место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию контракта (договора) до заключения муниципального контракта (договора) между победителем конкурса и заказчиком.

5.Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на исполнение муниципального заказа наше предложение выполнять работы на условиях, указанных в пункте 2 настоящей заявки и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

6.Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа.

7.Мы объявляем, что (наименование организации) не имеет задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

8.Сообщаем, что для оперативного уведомления нами уполномочен (должность, Ф.И.О., телефон работника организации - Участника конкурса). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель

_________________________

___________________

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Форма № 2

Сведения о претенденте

Наименование:

_______________________________________________________________________

Юридический адрес:

_______________________________________________________________________

Почтовый адрес:

___________________________________________________________

Телефон:

___________________;

Факс:

_________________;

Организационно-правовая форма: _______________________________________________________________

Профилирующее направление деятельности: ______________________________________________________

Уставный капитал:

_______________________

тыс. руб.

Опыт работы (лет) в качестве исполнителя аналогичного заказа (работ, услуг): ________лет.

ИНН

____________________

БИК _______________

Банковские реквизиты:

Р/с ____________________________________

В _____________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Примечание

1.

Квалификация и репутация участника

1.1.

Наличие лицензии на выполнение необходимых работ

есть/нет

1.2.

Продолжительность деятельности организации

лет

1.3.

Среднесписочная численность работающих

чел.

1.4.

Численность ИТР

чел.

1.5.

Количество сертифицированных рабочих

чел.

1.6.

Количество ИТР, имеющих квалификационные сертификаты, аттестаты по необходимым видам работ

чел.

1.7.

Аудиторские проверки

есть/нет

Приложить копию заключения

1.8.

Участие в арбитражных процессах

1.8.1

В качестве истца

есть/нет

1.8.2

В качестве ответчика

есть/нет

1.9.

Наличие опыта выполнения работ на объектах повышенной сложности в качестве генерального подрядчика

есть/нет

Приложить отзывы

2.

Техническое оснащение претендента

2.1.

Наличие специализированного оборудования и транспортных средств

есть/нет

Приложить перечень(договор аренды)

2.2.

Наличие собственных производительных помещений (цехов, линий)

есть/нет

Приложить

резюме

2.3.

Наличие собственных складских помещений

есть/нет

3.

Опыт выполнения аналогичных заказов, всего

3.1.

Количество аналогичных заказов, выполненных за последние 3 года

шт.

Приложить резюме

3.2.

Наличие положительных отзывов заказчиков по аналогичным заказам, выполненным за последние три года

шт.

Приложить копии отзывов

4.

Финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации

4.1.

Годовой оборот за отчетный период по СМР,

в том числе собственными силами:

-строительные работы

- электромонтажные работы

- пуско-наладочные работы

- ремонтно-строительные работы

Годовой оборот за отчетный период по ПИР

тыс. руб.

тыс. руб.

4.2.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

тыс. руб.

4.3.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

тыс. руб.

4.3.1

В том числе перед бюджетом города

тыс. руб.

4.4.

Прибыль (убыток) на конец отчетного периода

тыс. руб.

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

Руководитель

______________________________

_______________________________

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма № 3

Конкурсное предложение

Лот №

1. Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование организации по учредительным документам)

в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителем конкурса подписать контракт (договор) заявляем, что согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции

в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п

Наименование

показателя

Единица
измерения

Значение

Примечание

1.

Общая стоимость

тыс. руб.

Приложить смету или экономическое обоснование увеличения или уменьшения стоимости.

2.

Дата окончания работ

(указать день, месяц, год)

мес.

Приложить календарный график проведения работ

3.

Срок предоставления гарантии качества работ

лет

4.

Объем предоставления гарантий качества работ

5.

Необходимый процент авансирования

%

От имени _(наименование организации) заявляю, что данное предложение действует
до
200г., и в случае, если наша заявка будет признана по итогам конкурса победителем, принимаем на себя обязательства:

1. Выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор).

2. До подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

3. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа.

Руководитель

_________________________

____________________

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 1

к конкурсной документации

Муниципальный Контракт

Екатеринбург

_________________ 200____

Администрация Октябрьского района в лицеглавы администрации Назарова С.Н., действующего на основании доверенности79 от 14.02.2007 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________ в лице директора _____________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно действуя на основании решения районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа от _________( далее по тексту – решение Комиссии), протокол № __ (далее по тексту –Протокол), заключили настоящий муниципальный Контракт ( далее по тексту –Контракт) о нижеследующем

I.Предмет Контракта

Исполнитель обязуется выполнить_______________________________по тексту «Работы»
в соответствии с решением Комиссии.

Существенные условия выполнения Работ указанны в выписке из Протокола.

II.Порядок исполнения Контракта

2.1.Исполнитель обязуется после подписания настоящего Контракта заключить договор подряда с Заказчиком ( далее по тексту –Договор) наусловиях, предусмотренных в выписке из Протокола.

2.2.Договоры должны заключаться в строгом соответствии с решением Комиссии, утвержденными Протоколом, и могут содержать прочие несущественные условия.

2.3.Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные работы в порядке и на условиях в соответствии сДоговором в объеме, предусмотренном городским бюджетом.

III.Ответственность сторон

3.1.Исполнитель за невыполнение условий Контракта несет ответственность в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения Работ.

3.2.Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в соответствии действующим законодательством РФ.

IV.Срок действия Контракта и юридические адреса сторон

4.1.Контракт подписан сроком до ___ _______ 200__ года.

4.2.Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является частью муниципального заказа города Екатеринбурга на 200__ год.

V.Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель: _________________________

Адрес: _____________________,

ИНН _______________________

Расчетный счет: ________________________

БИК ________________________

Заказчик:

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

Адрес:

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217

Приложения к Контракту:

Выписка из протокола заседания районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик:

Глава администрации Октябрьского района

____________

Приложение № 2

к конкурсной документации

ДОГОВОР № _

г. Екатеринбург_________ 2007 г.

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга, именуемая в дальнейшем «Инвестор», в лице Главы администрации Назарова С.Н., действующей на основании Устава города, ЕМУП «Муниципальные электри­ческие сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мошинской О.Н., действующей на основа­нии Устава, и __________________________, в лице ________________________., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по _____________________________________________________________________________, а Инвестор осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. Работы выполняются в соответствии с утвержденной сторонами сметной документацией, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1) и на основании ПГЕ № 1795 от 31.10.2006., а также протокола районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа от ______________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Общая стоимость работ на момент заключения договора определяется на основании сметной докумен­
тации,утвержденной сторонами и составляет ____________________, в том числе НДС 18 %________________
Инвестор перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30 % от общей стоимости работ,
указанной п.2.1. настоящего договора.

2.2.Окончательная оплата выполненных работ производитсяИнвестором течении 10 банковских дней по­
слеподписания трехстороннего Акта приема-сдачи выполненных работ, Актов формы КС-2, КС-3, путем перечис­
ления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.Подрядчик обязуется выполнитьопределенный сторонами объем работ в течение ________________ с момента поступления аванса на свой расчетный счет.

3.2.В случае невыполнения или несвоевременного исполнения Инвестором п. 2.2. настоящего до­
говора Подрядчик имеет право на изменение срока выполнения работ

3.3.Договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до полного ис­
полнения ими всех своих обязательств по данному договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В рамках настоящего Договора Инвестор:

4.1.1.Принимает на себя обязательства по финансированию работ в соответствии с разделом 2. настоящего
Договора.

4.1.2.Утверждает и передает Заказчику проектно-сметную документацию в течение 10 календарных дней с
момента получения..

4.1.3.Участвует в приемке выполненных объемов работ путем подписания Акта приема-сдачи выполнен­
ных работ формы № КС 2, справки формы № КС 3.

4.1.4.В случае выявлениянедостатков, допущенных Подрядчикомв ходе выполнения работ либо при их
приемке,вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения недостатков Подрядчиком.


4.2.1.Обеспечивает контроль за целевым использованием финансируемых средств.-

4.2.2.Дает по запросу Подрядчика разъяснения необходимые последнему для надлежащего выполнения
работ по настоящему договору.

4.2.3.Осуществляетконтроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения.

4.2.4.Принимает результаты работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.В рамках настоящего договора Подрядчик:

4.3.1.Обязуется выполнить работы в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.

4.3.2.Обязан иметь лицензию и допуск на выполнениевидов работ, установленных настоящим договором.

4.3.3.Обязуетсяне привлекать без письменного согласия Заказчика и Инвестора других лиц для выполне­
ния работ(субподрядчиков).

4.3.4.Выполняет на территории строительной площадки все временные сооружения и коммуникации, необ­
ходимые для выполнения работ по договору.

4.3.4.Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых противопожарных мероприятий,
следить за выполнениемтребований ПТБ, ПТЭ при организации работ, по охране окружающей среды и зеленых
насаждений.

4.3.5.Несет полную ответственность за нанесенный ущерб по его вине и возмещает все расходы, связанные
с ущербом.

4.3.6.В процессе выполнения работ ведет исполнительную и техническуюдокументацию и по окончании
работ передает ее Заказчику вместе с Актом выполненных работ.

4.3.7.Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейший ход работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика и Инвестора.

4.3.7. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет два года после сдачи работ Инве­стору. Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты, произошедшие по его вине в течении гарантийного сро­ка.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.Заказчики Инвестор обязаны по окончании работ, в согласованные с Подрядчиком сроки, осмотреть и
принять работу и ее результат с оформлением в установленном порядке документов, с участием представителей
Подрядчика.

5.2.При обнаружении при приемке работ отступлений от условий договора Заказчик и Инвестор обязаны не­
медленно заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в Акте приемки, либо в специально составленном
документе, являющимся неотъемлемой частью Акта.

5.3.Подрядчик обязуетсяпо требованию Заказчика и Инвестора устранить за свой счет все выявленные при
приеме работ недостатки в дополнительно согласованный сторонами срок.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимо от воли сторон не могли быть
ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после
заключения сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для сторон событий чрез­
вычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных
действий, а также принятия актов органами власти, непосредственно ограничивающие исполнение обязательств по
настоящему Договору.

6.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно направить другой стороне по
факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоя­
тельства,и подтвердить это справкой компетентного государственного органа. Если эта сторона не сообщит о на­
ступлениисоответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоя­
тельство препятствовало отправлению такого сообщения.

6.4.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств сторон по настоящему
Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 3
(трех) месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны не­сут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и материалов, результата работы до
их приемки Заказчиком и Инвестором несет Подрядчик.

8.2.Инвестор и Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор в случае, если Под­
рядчик в течение 1-ого месяца с момента получения предоплаты, в соответствии с п.2.2 настоящего договора, не
приступил к выполнению работ по данному договору либо выполняет их настолько медленно, что завершение работ
к сроку становится явно невозможным.

8.3.Указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.

8.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны всеми участниками договора.

8.5.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров они подле­
жат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

8.6.В остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим зако­
нодательством.

8.7.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.

9.Подписи и реквизиты сторон

Инвестор

Заказчик

Подрядчике

Приложение № 3

к конкурсной документации

Лоты

№ лота

Предмет конкурса

Начальная цена контракта, тыс. руб.

Срок выполнения работ

Условия оплаты

1.

Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Аграрная

900,0

До 15.12.2007

авансдо 30 %

окончательный расчет по актам выполненных работ

Приложение № 4

к конкурсной документации

Проект на выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Аграрная (для ознакомления) находится:

1.У Заказчика - ЕМУП «Муниципальные электрические сети»

Руководитель Мошинская Ольга Николаевна тел. 254-00-53

2.У ответственного от администрации района

Начальник отдела по работе с отдаленными территориями Похилевич Эдуард Аркадьевич,

Тел. 252-04-58


Главные новости

Система Orphus