Понедельник 5 Декабрь 2016, 23:40
На дорогах свободно
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по открытым конкурсам > "Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга извещает о проведении открытого конкурса"

Документация по открытым конкурсам

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга извещает о проведении открытого конкурса

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике и строительству

___________________Ю.К. Белоглазов

_____ ______________ 2007

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Выполнение работ по освещению дворов.

ЗАКАЗЧИК: МУ УЖКХ

Руководитель

_________________________

Будилкина Т.С.

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Екатеринбург

2007

Оглавление

Приглашение для участия в конкурсе. 3

Инструкция для участников конкурса. 4

Информационная карта. 11

Заявка на участие в конкурсе. 14

Сведения о претенденте. 15

Конкурсное предложение. 16

Муниципальный Контракт. Ошибка! Закладка не определена.

Договор на генподрядные (подрядные) работы № ___. 18

Лоты.. Ошибка! Закладка не определена.

Техническое задание22

Приглашение для участия в конкурсе

Предмет конкурса: Выполнение работ по освещению дворов.

Организатор конкурса: Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга,

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, Отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

Источник финансирования: смета района

Место условия и сроки (периоды) выполнения работ: указаны в Приложениях № 3, 4
к конкурсной документации.

Условия оплаты товаров, услуг: указаны в информационной карте, Приложениях № 3, 4 к конкурсной документации.

Начальная цена контракта по каждому предмету конкурса: указана в Приложениях № 3, 4
к конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса.

Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены организатору конкурса в порядке
и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты по адресу Екатеринбург, ул. Луначарского,217 в сроки и в порядке, указанном в информационной карте.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены конкурсной подкомиссией
в соответствии с критериями, в порядке и в сроки, указанные в информационной карте.

Инструкция для участников конкурса

Основные понятия и определения

Применяемые в настоящей инструкции понятия и определения имеют следующие значения:

Конкурс. Состязательная процедура размещения муниципального заказа, предусматривающая выбор Исполнителя муниципального контракта для выполнения работ, оказания услуг на основе конкурса, обеспечивающего лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Предмет конкурса. Конкретные виды выполняемых работ, по которым проводится конкурс.

Заказчик. Администрация района в лице ее органов, являющихся юридическими лицами или иные юридические лица, выступающие от имени органов администрации.

Конкурсная документация. Комплект документов, содержащих исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете конкурса, формы документов, необходимых для подготовки и предоставления Организатору конкурса заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия. Постоянный коллегиальный орган администрации Октябрьского района, осуществляющий отбор исполнителей муниципального заказа.

Организатор конкурса.Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга.

Участник размещения заказа. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заявка на участие в конкурсе. Предложение заключить муниципальный контракт (договор) в отношении конкретного предмета конкурса на условиях определенных Конкурсной документацией, муниципальным контрактом (договором).

Участник конкурса. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,и по решению конкурсной подкомиссии, основанному на результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе.

Победитель конкурса (Исполнитель муниципального контракта). Участник конкурса, предложивший по итогам конкурса лучшие условия исполнения муниципального контракта.

1. Общие положения.

1.1.Организатор конкурса: Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

-информирует о проведении конкурса;

-осуществляет подготовку и проведение конкурса;

-предоставляет конкурсную документацию участнику размещения заказа;

-принимает от участника размещения заказа надлежащим образом оформленные документы для участия в конкурсе;

-запрашивает отзывы третьих лиц об участниках конкурса;

-ведет переписку с участниками конкурса.

Адрес Организатора конкурса: 620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, Отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

1.2. Заказчик: Указан в информационной карте

1.3. Предмет конкурса: Указан в информационной карте

1.4. Регламент конкурса определяется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Указом Президента Российской Федерации от 08.04.1997№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению Городской бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд».

- Положением «О муниципальном заказе города Екатеринбурга», утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 10.10.2000№ 95/3.

- Настоящей Конкурсной документацией.

1.Требования к участникам размещения заказа

2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2.2.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

2.3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.4.Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.5.Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2.Порядок получения и содержание конкурсной документации

3.1. Получение конкурсной документации участником размещения заказа.

Организатор конкурса выдает под роспись участнику размещения заказа (представителю) конкурсную документацию, необходимую для подготовки и предоставления заявки на участие в конкурсе, после предъявления полномочий представителя (директор - протокол собрания учредителей или приказ о назначении на должность; представитель - доверенность).

3.2.Если участник размещения заказа получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в настоящем пункте, Организатор не несет ответственности за неполучение таким участником размещения заказа информации об изменениях конкурсной документации.

3.3. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация содержит:

- приглашение к участию в конкурсе;

- информационную карту;

- инструкцию для участников конкурса;

- образцы форм требуемых документов;

- приложения к конкурсной документации.

3.4. В конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе могут быть внесены изменения.

3.5. Для того, чтобы предоставить участникам размещения заказа достаточно времени при подготовке конкурсных заявок с учетом внесенных изменений, Организатор конкурса, при необходимости, может перенести срок подачи конкурсных заявок.

3.Оформление и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

4.1. Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе по форме № 1, настоящей конкурсной документацией.

Работы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

При формировании заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа самостоятельно обследует предложенный объект, являющийся предметом конкурса. Заказчик обеспечивает ознакомление участников размещения заказа с объектом конкурса, консультирует по технологическим вопросам.

Участник размещения заказа оформляет заявку на участие в конкурсе на весь объем, предложенный Заказчиком, со своим расчетом общей стоимости. Участник размещения заказа указывает в конкурсном предложении общую стоимость согласно техническому заданию. Указанная в конкурсном предложении общая стоимость должна включать все издержки, а также налоги и пошлины.

Техническая часть предложений должна содержать сведения, характеризующие способы выполнения участником размещения заказа технических условий контракта (включая спецификации, планы, методы производства и графики работ). Экономическая часть должна содержать цену субподрядных работ и ее обоснование, графики выполнения субподрядных работ, увязанные с общим графиком работ на объекте, представленным в конкурсной документации.

4.2. К заявке на участие в конкурсе участник размещения заказа прилагает следующие документы:

- сведения о претенденте (Форма № 2);

- конкурсное предложение (Форма № 3);

- график проведения работ;

- лицензия на осуществление определенного вида деятельности;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (предоставляются при заключении договоров поставки).

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом (осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.В зависимости от гражданства рабочей силы участник размещения заказа вправе представить:

- справку о том, что иностранная рабочая сила использоваться не будет.

- разрешение Управления по делам миграции ГУВД Свердловской области на использование иностранной рабочей силы.

4.4. Дополнительно участник размещения заказа может представить:

- учредительные документы (Устав, Учредительный договор);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- баланс (налоговую декларацию) и форму № 2 (приложение к балансу) за последний отчетный период, с отметкой уполномоченного органа налогового контроля, по форме установленной законодательством;

- информацию о выполненных аналогичных работах в городах России за последние три года;

- отзывы потребителей (государственные заказчики, муниципальные образования) о выполненных участником размещения заказа аналогичных работах;

- любая другая информация, дающая представление о масштабах деятельности участника размещения заказа, качестве производимых работ, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

4.5. Участник размещения заказа оформляет сведения о претенденте по форме № 2, настоящей конкурсной документации.

4.6. Участник размещения заказа оформляет конкурсное предложение по форме № 3, настоящей конкурсной документации.

Конкурсное предложение оформляется на каждый предмет конкурса (лот)отдельно.

4.7. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых документах участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.8. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа и скреплены печатью организации.

4.9. В конверт № 1 (внутренний) запечатывается конкурсное предложение. Конкурсное предложениена каждый предмет конкурса (лот) запечатывается в отдельный конверт.
На конверте № 1 в обязательном порядке указывается:

- предмет конкурса;

- номер лота;

- наименование лота.

4.10. Заявку на участие в конкурсе и документы сопровождает подписанная руководителем участника размещения заказа опись документов (два экземпляра).

4.11. В конверте №2 (внешний) запечатываются заявка на участие в конкурсе, конверт № 1, документы, указанные в пункте 4.2. На конверте № 2 в обязательном порядке указывается предмет конкурса.

Конверт № 2 предоставляется Организатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении конкурса.

4.12. Организатор конкурса, принимая конверт с заявкой на участие в конкурсе от участника размещения заказа, по требованию участника размещения заказа предоставляет расписку
с указанием
даты и времени получения заявки на участие в конкурсе.

4.13. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.14. Срок действия заявки на участие в конкурсе не менее 30 дней со дня проведения конкурса.

4.15. Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса при заключении муниципального контракта вправе представить справку об отсутствии задолженности
в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

4.16. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных настоящей конкурсной документации форм, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации.

Конкурсная подкомиссия вправе отклонить такую заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 5.5. настоящей инструкции.

4.Порядок проведения конкурса

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении
о проведении конкурса конкурсной подкомиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

5.2. Наименование участников размещения заказа,конкурсные предложения участников размещения заказа объявляются присутствующим на заседании заказчику, членам конкурсной комиссии, участникам размещения заказа и заносятся в протокол.

5.3. При вскрытии конвертовконкурсная комиссия вправе:

-потребовать от участников конкурса предоставление разъяснений положений заявок на участие в конкурсе;

-привлекать экспертов и консультантов;

-затребовать отзывы третьих лиц об участниках размещения заказа;

-принимать или отклонять заявку в соответствии с настоящей инструкции, не неся при этом никакой ответственности перед участниками конкурса, которым такое действие может принести убытки.

5.4. Заявка на участие в конкурсе, полученная после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрывается и в тот же день возвращается участнику размещения заказа.

5.5. Конкурсная подкомиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной подкомиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.6. Конкурсная подкомиссия вправе отстранить участника конкурса на любом этапе проведения конкурса в следующих случаях:

-установлен факт предоставления участником конкурса в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений;

-установлен факт проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

-выявлены недобросовестные действия участника;

-не выполнение участником размещения заказа условий муниципального контракта участниками при размещении предыдущих заказов;

-заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, содержащимся в конкурсной документации;

-участник конкурса отказался дать разъяснение по документам, представленным на участие в конкурсе.

5.7. Конкурсная подкомиссия по инициативе Заказчика вправе отказаться от конкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, ни какой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

5.8. Конкурс, в котором участвует только одно юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель или одна группа лиц, признается несостоявшимся. Конкурсной подкомиссией принимается соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

5.Определение Победителя конкурса.

6.1. Конкурсная подкомиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т. п.), производится его замена с внесением соответствующего изменения в состав комиссии.

6.2. Конкурсная подкомиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанных участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе документов осуществляется с целью определения Победителя конкурса в соответствии со следующими критериями:

а) сроки выполнения работ;

б) стоимость работ;

в) опыт аналогичных работ

г) другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

6.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Конкурсной подкомиссии. Решения Конкурсной подкомиссии оформляются протоколом.

6.4. Цена, которая сложилась по результатам конкурсного размещения, является неизменной за весь период действия муниципального контракта (договора).

6.5. Организатор конкурса направляет победителю конкурса уведомление с решением конкурсной подкомиссии.

6.6. Заказчик передает победителю конкурса проект муниципального заказа, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. В рамках муниципального контракта победитель конкурса заключает договор подряда с получателем бюджетных средств на условиях, содержащихся в решении конкурсной подкомиссии, муниципальном контракте.

6.7. В случае если победитель конкурса не подписал в установленные сроки муниципальный контракт, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, и конкурсная подкомиссия вправе определить нового победителя конкурса в соответствии с регламентом конкурсной комиссии (п. 6.2 и п. 6.3) либо заключит муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.8. Если после объявления Победителя Организатору конкурса становятся известны факты несоответствия Победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным Организатором конкурса, то заявка Победителя отклоняется, а новый победитель конкурса определяется в соответствии с п. 6.2 и п. 6.3 настоящей инструкции.

6.Права и обязанности участника

7.1. Участник конкурса имеет право:

-получения разъяснений положений конкурсной документации от Организатора конкурса.

-вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной подкомиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

-присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие конкурсе.

7.2. Участник не имеет права:

-представлять более одной заявки на один лот;

-в период проведения конкурса заключать соглашения с другими участниками по любому поводу, связанному с подготовкой и проведением настоящего конкурса.

Информационная карта

1.Нижеследующие условия проведения конкурса - информационная карта - является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок.

№ п/п

Наименование

Данные

1

Предмет конкурса

Выполнение работ по освещению дворов.

2

Заказчик

МУ УЖКХ

(отв.Будилкина Т.С..тел. 262- 65-75

3

Источник финансирования

Смета района

4

Организатор Конкурса

Отдел по экономике и строительству администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

5

Почтовый адрес Организатора конкурса

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217, Отдел по экономике и строительству, комната304 (3 этаж), телефоны: (343) 254-70-26; факс: (343) 254-67-50.

6

Объем выполняемых работ

См. приложения № 3, 4

7

Срок выполнения работ

См. приложения № 3, 4

8

Цена контракта

1.Цена включает все издержки, а также налоги и пошлины.

2.Цена, сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является неизменной на весь период действия муниципального контракта (договора). 3.Предусмотреть право заказчика изменять цену контракта пропорционально объему дополнительных (либо прекращаемых ) работ, но не более чем на десять процентов такой цены в порядке части 6 статьи 9Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005.

9

Условия оплаты

1.Аванс30% , окончательный расчет по актам выполненных работ, подписанных Заказчиком.

10

Условия выполнения работ

1.Выполнение работ осуществляется в сроки и в объеме согласно техническому заданию и смете.

2. Проверка проектно-сметной документации осуществляется

сектором по контролю за сметами и договорами администрации района

11

Квалификационные требования к участнику размещения заказа

1.Наличие лицензии на выполнение заявленных работ.

2.Наличие материальной базы и квалифицированного персонала.

3.Устойчивое финансовое положение и положительная репутация.

Подготовка и представление заявок

12

Язык заявки на участие в конкурсе

Русский

13

Валюта, в которой выражены цены заявки

Российский рубль

14

Окончательный срок подачи заявок

10.00 по местному времени 06 августа 2007 года

15

Дата, время и место процедуры вскрытия конвертов

06 августа 2007 годав 10- 30 по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 217, малый актовый зал в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

16

Срок действия заявки на участие в конкурсе

Не менее 30 дней со дня проведения конкурса

17

Документы, прилагаемые к заявке и предоставляемые участниками конкурса

- лицензия на осуществление определенного вида деятельности (если требуется)*;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (предоставляются при заключении договоров поставки).

В зависимости от правовой формы представляются:

физическим лицом(осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя):

- выписка из единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса;

Выписка из ЕГРИП должна подтверждать, что физическое лицо не прекратило предпринимательскую деятельность (не признано банкротом, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью) и содержать следующие данные:

а) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации);

в) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином);

г) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Юридическим лицом:

- выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты проведения конкурса.

Выписка из ЕГРЮЛ должна подтверждать, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации (в т. ч. Процедуры банкротства) и содержать следующие данные:

а) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

б) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

в) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;

г) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- поставляемый товар должен быть сертифицирован.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

18

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1) сроки выполнения работ;

2) гарантийный срок;

3) стоимость работ;

4) другие критерии в соответствии с законодательством Российской

Федерации о размещении заказов.

19

Сроки заключения муниципального контракта

В течение 20 дней, но не ранее 10 дней после подписания протокола заседания конкурсной подкомиссии.

Дополнительная информация

20

В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на один лот, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от хода и результатов конкурса.

21

Участник конкурса при заключении муниципального контракта вправе представить справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

22

Конкурсная комиссия по инициативе Заказчика вправе отказаться отконкурсной процедуры не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, ни какой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

* Примечание:

1. Лицензии,другие необходимые документы представляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях и копиях, заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации – участника размещения заказа.

2. Выписка из единого государственного реестра предоставляетсяв оригинале или нотариально заверенная копия.

3. После проведения сверки документов, оригиналы (кроме выписки из госреестра) возвращаются участникам размещения заказа, а копии подписанные руководителем и заверенные печатью организации – участника размещения заказа остаются у Организатора конкурса.

4. Все затраты, связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа производит за свой счет.

Форма № 1

Председателю районной

Конкурсной подкомиссии

Заявка
на участие в конкурсе

Предмет конкурса:

1.Изучив условия конкурса по размещению муниципального заказа, конкурсную документацию и Положение «О муниципальном заказе города Екатеринбурга», утвержденное Решением Екатеринбургской городской Думы № 95/3 от 10.10.2000 г.

(наименование организации) в лице (должность и Ф.И.О руководителя.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и в случае победы осуществлять предусмотренные условиями конкурса функции.

2.(Наименование организации) предлагает осуществить поставку товара на условиях, предусмотренных в Конкурсной документации, контракта (договора), прилагаемым к настоящей Конкурсной документации в соответствии с прилагаемым(ыми) конкурсным (ми) предложением (ями) (форма № 3).

3.В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с администрацией Октябрьского района города Екатеринбурга на исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации, решением Конкурсной подкомиссии в срок не позднее 20 дней с момента определения победителя Конкурсной подкомиссией.

4.В случае если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной подкомиссии нам будет присуждено следующее за победителем конкурса место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию контракта (договора) до заключения муниципального контракта (договора) между победителем конкурса и заказчиком.

5.Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на исполнение муниципального заказа наше предложение выполнять работы на условиях, указанных в пункте 2 настоящей заявки и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

6.Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа.

7.Мы объявляем, что (наименование организации) не имеет задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет Екатеринбурга.

8.Сообщаем, что для оперативного уведомления нами уполномочен (должность, Ф.И.О., телефон работника организации - Участника конкурса). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель

_________________________

___________________

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Форма № 2

Сведения о претенденте

Наименование:

_______________________________________________________________________

Юридический адрес:

_______________________________________________________________________

Почтовый адрес:

___________________________________________________________

Телефон:

___________________;

Факс:

_________________;

Организационно-правовая форма: _______________________________________________________________

Профилирующее направление деятельности: ______________________________________________________

Уставный капитал:

_______________________

тыс. руб.

Опыт работы (лет) в качестве исполнителя аналогичного заказа (работ, услуг): ________лет.

ИНН

____________________

БИК _______________

Банковские реквизиты:

Р/с ____________________________________

В _____________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Примечание

1.

Квалификация и репутация участника

1.1.

Наличие лицензии на выполнение необходимых работ

есть/нет

1.2.

Продолжительность деятельности организации

лет

1.3.

Среднесписочная численность работающих

чел.

1.4.

Численность ИТР

чел.

1.5.

Количество сертифицированных рабочих

чел.

1.6.

Количество ИТР, имеющих квалификационные сертификаты, аттестаты по необходимым видам работ

чел.

1.7.

Аудиторские проверки

есть/нет

Приложить копию заключения

1.8.

Участие в арбитражных процессах

1.8.1

В качестве истца

есть/нет

1.8.2

В качестве ответчика

есть/нет

1.9.

Наличие опыта выполнения работ на объектах повышенной сложности в качестве генерального подрядчика

есть/нет

Приложить отзывы

2.

Техническое оснащение претендента

2.1.

Наличие специализированного оборудования и транспортных средств

есть/нет

Приложить перечень(договор аренды)

2.2.

Наличие собственных производительных помещений (цехов, линий)

есть/нет

Приложить

резюме

2.3.

Наличие собственных складских помещений

есть/нет

3.

Опыт выполнения аналогичных заказов, всего

3.1.

Количество аналогичных заказов, выполненных за последние 3 года

шт.

Приложить резюме

3.2.

Наличие положительных отзывов заказчиков по аналогичным заказам, выполненным за последние три года

шт.

Приложить копии отзывов

4.

Финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации

4.1.

Годовой оборот за отчетный период по СМР,

в том числе собственными силами:

-строительные работы

- электромонтажные работы

- пуско-наладочные работы

- ремонтно-строительные работы

Годовой оборот за отчетный период по ПИР

тыс. руб.

тыс. руб.

4.2.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

тыс. руб.

4.3.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

тыс. руб.

4.3.1

В том числе перед бюджетом города

тыс. руб.

4.4.

Прибыль (убыток) на конец отчетного периода

тыс. руб.

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

Руководитель

______________________________

_______________________________

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма № 3

Конкурсное предложение

Лот №

1. Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование организации по учредительным документам)

в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителем конкурса подписать контракт (договор) заявляем, что согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции

в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п

Наименование

показателя

Единица
измерения

Значение

Примечание

1.

Общая стоимость

тыс. руб.

Приложить смету

2.

Дата окончания работ

(указать день, месяц, год)

мес.

Приложить календарный график проведения работ

3.

Срок предоставления гарантии качества работ

лет

4.

Объем предоставления гарантий качества работ

5.

Необходимый процент авансирования

%

От имени _(наименование организации) заявляю, что данное предложение действует
до
200г., и в случае, если наша заявка будет признана по итогам конкурса победителем, принимаем на себя обязательства:

1. Выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор).

2. До подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

3. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа.

Руководитель

_________________________

____________________

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 1

к конкурсной документации

Муниципальный Контракт

Екатеринбург

_________________ 200____

Администрация Октябрьского района в лице Главы администрацииНазарова СергеяНиколаевича,действующего на основании доверенности№ 79 от 14.02.2007 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________ в лице директора _____________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно действуя на основании результатов торгов по размещению муниципального заказа, далее по тексту «Торгис», состоявшихся __ _____ 200_ г., утвержденных Протоколом № __ далее по тексту «Протокол», в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах городскогобюджета, заключили настоящий муниципальный Контракт, далее по тексту «Контракт».

I.Предмет Контракта

Исполнитель обязуется выполнить_______________________________по тексту «Работы», для __________________________________________________, далее по тексту «Бюджетополучатель»,
в соответствии с условиями Торгов.

Существенные условия выполнения Работ указанны в выписке из Протокола.

II.Порядок исполнения Контракта

2.1.Исполнитель обязуется после заключения контракта заключить договоры подряда, далее по тексту «Договоры», со всеми бюджетополучателями на условиях, предусмотренных в выписке из Протокола.

2.2.Договоры должны заключаться в строгом соответствии с результатами торгов, утвержденными Протоколом, и могут содержать прочие несущественные условия.

2.3.Заказчик обязуется профинансировать бюджетополучателей в целях оплаты последнимиДоговоров в объеме, предусмотренном городским бюджетом.

III.Ответственность сторон

3.1.Исполнитель за невыполнение условий Контракта несет ответственность в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения Работ бюджетополучателям.

3.2.Заказчик несет субсидиарную ответственность за бюджетополучателей, в случае невыполнения последними условий Договоров по оплате Работ, выполненных Исполнителем, по причине недофинансирования Заказчиком.

3.3.Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в соответствии действующим законодательством РФ.

IV.Срок действия Контракта и юридические адреса сторон

4.1.Контракт подписан сроком до ___ _______ 200__ года.

4.2.Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является частью муниципального заказа города Екатеринбурга на 200__ год.

V.Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель: _________________________

Адрес: _____________________,

ИНН _______________________

Расчетный счет: ________________________

БИК ________________________

Заказчик:

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

Адрес:

620026, Екатеринбург, ул.Луначарского,217

Приложения к Контракту:

Выписка из протокола заседания районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик:

Заместитель главы администрации Октябрьского района

____________

Приложение № 2

к конкурсной документации

Договор на генподрядные (подрядные) работы № ___

Екатеринбург___ ____________ 200_

_____________________________________________________________, именуемая далее(наименование организации - заказчика)

"Заказчик", в лице _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________, с одной стороны,(Устава, Положения)

и ________________________________________________________________, именуем__ далее(наименование организации)

"Подрядчик", в лице _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,(Устава, Положения)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести выполнение работ по предотвращению образования и ликвидации несанкционированных свалок согласно смете (Приложение 1) и календарного графика выполнения работ (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком, в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее "Объект договора" или "Объект".

1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и предоставлять соответствующую информацию Заказчику.

1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание технической документации определен Заказчиком в техническом задании.

2.2. В случае если в ходе выполнения обусловленных технической документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.

2.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 2.3 настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

2.5. В соответствии со ст. 421 ГК РФ в случае завышения Подрядчиком объемов выполненных работ и стоимости в связи с неправильным применением расценок, коэффициентов, в т.ч. выявленных в ходе проверок КРУ, Подрядчик обязуется всю сумму по вышеперечисленным нарушениям восстановить в бюджет города Екатеринбурга.

2.6. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо в сферу деятельности его субподрядчиков.

2.7. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.

2.8. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

2.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.10. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно - сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику

2.11. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение ___ дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную Договором, и осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты.

3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

3.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.4. Гарантийный срок устанавливается в ________ месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

3.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта строительства.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

3.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.8. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.7, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.9. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных

в п. 3.7. Договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного п. 3.8. срока или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы продолжит работы - Подрядчик будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно: __________________________________ рублей.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________ % от общей стоимости работ в течение _________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

5.2. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

5.3. Подрядчик за невыполнение календарного графика выполнения работ несет ответственность в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ Заказчику.

6. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Заказчик: __________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Расчетный счет: ________________________________________________________

6.2. Подрядчик: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Расчетный счет: ________________________________________________________

Приложения к договору:

1)смета на выполнение работ;

2)календарный график выполнения работ.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: _________________________ Подрядчик: ___________________________

М. П.М. П.

Приложение №4

к конкурсной документации

Лоты

№ Лота

Адрес объекта

Начальная(максимальная) цена контрактатыс.руб.

Срок выполнения работ

Условия оплаты

1

ЕМУП «ЖЭК-14», ул. Куйбышева

234,6

август

2007 года

Аванс – 30%

2

ЕМУП «ЖЭК-14», ул. Ленина

224,4

август

2007 года

Аванс – 30%

3

ЕМУП «ЖЭК-14»,ул. Декабристов

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

4

ЕМУП «ЖЭК-14»,ул. Малышева

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

5

Микрорайон «ПСМ»

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

6

Ул. Куйбышева,1

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

7

Микрорайон «Синие камни»

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

8

Ул. Байкальская

224,4

август

2007 года

Аванс – 30%

9

Микрорайон «Шарташский рынок»

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

10

Ул. Куйбышева

244,8

август

2007 года

Аванс – 30%

ЛОТ 1

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

ЕМУП "ЖЭК -14" Куйбышева

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

1

Куйбышева,125

4

2

2

Куйбышева,68

2

2

3

Куйбышева,70

4

4

4

Куйбышева,72

4

4

5

Куйбышева,74

4

4

6

Куйбышева,76

4

4

7

Куйбышева,78

3

3

ИТОГО:

23

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

234600,00

ЛОТ 2

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

ЕМУП "ЖЭК -14" ул. Ленина

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

1

Ленина,52/4

1

1

2

Ленина,52/4-А

1

1

3

Ленина,52-Б

5

3

4

Ленина,54/1

2

1

5

Ленина,54/2

3

2

6

Ленина,54/3

4

2

7

Ленина,54/4

6

3

8

Ленина,54/5

6

3

9

Ленина,54 лит

3

2

10

Ленина,58

4

2

11

Ленина,40/18

4

2

ИТОГО:

22

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

224400,00

ЛОТ 3

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

ЕМУП "ЖЭК -14" Декабристов

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

1

Декабристов,16/18Б

12

5

2

Декабристов,16/18В

5

3

Декабристов,16/18Г

5

4

Декабристов,16/18Д

5

5

Декабристов,16/18Е

5

6

Декабристов,16/18Ж

5

2

7

Декабристов,16/18И

5

1

8

Декабристов,16/18Л

2

2

9

Карла Маркса,25А

2

2

10

Карла Маркса,25Б

2

2

11

Карла Маркса,36

2

12

Карла Маркса,40

2

13

Карла Маркса,43

6

6

14

Карла Маркса,50

4

2

15

Карла Маркса,52

4

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОТ 4

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

ЕМУП "ЖЭК -14" Малышева

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

1

Малышева,73

2

2

2

Малышева,76

5

3

3

Малышева,77

4

2

4

Малышева,84

9

7

5

Малышева,85

4

2

6

Малышева,87

4

2

7

Малышева,90

4

2

8

Малышева,92

3

2

9

Малышева,93

4

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОТ 5

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Микрорайон "ПСМ"

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

2

Куйбышева,84/2

4

4

10

Буторина,3

2

2

11

Буторина,3-А

4

2

12

Буторина,5-Б

1

1

13

Буторина,7

3

2

14

Буторина,9

2

2

15

Буторина,9-Б

1

1

16

Буторина26

2

2

17

Шорный,11

2

2

18

Шорный,13

2

2

19

Шорный,13-А

2

2

20

Шорный,13-Б

2

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОТ 6

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Куйбышева 1

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

3

Куйбышева,86/1

4

4

4

Куйбышева,86/2

3

3

5

Куйбышева,88

1

1

6

Куйбышева,90

2

2

7

Куйбышева,96

6

6

8

Куйбышева,102

6

6

9

Куйбышева,102-А

3

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОТ 7

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Микрорайон "Синие камни"

адрес

кол-во подъездов

кол-во светильников

1

А.Бычковой,10

10

5

2

А.Бычковой,12

4

3

А.Бычковой,14

4

4

А.Бычковой,16

2

2

5

А.Бычковой,18

3

3

6

А.Бычковой,22

10

5

7

Есенина,12

2

2

8

Есенина,16

2

2

9

Есенина,20

2

2

10

Куйбышева,183

1

1

11

Куйбышева,183-Б

2

2

ИТОГ:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Стоимость всего в рублях

244800

ЛОТ 8

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Байкальская

адрес

кол-во подъездов

кол-во светильников

1

Байкальская,23

4

2

2

Байкальская,25

1

1

3

Байкальская,27

1

1

4

Байкальская,35

4

2

5

Байкальская,36

4

2

6

Байкальская,37

4

2

7

Байкальская,46

96

4

8

Байкальская,48

2

2

9

Байкальская,50

2

2

10

Байкальская,52

4

2

11

Куйбышева,169

1

1

12

Куйбышева,84/1

1

1

ИТОГО:

22

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

224400,00

ЛОТ 9

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Микрорайон "Шарташский рынок"

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

12

Куйбышева,161

1

1

16

Куйбышева,175

4

2

17

Куйбышева,177

3

3

18

Куйбышева,179

1

1

19

Куйбышева,179-А

1

1

20

Куйбышева,181

4

2

21

Сибирский Тракт,7/22

3

2

22

Сибирский Тракт,9/11

3

2

23

Сибирский Тракт,15

6

4

24

Сибирский Тракт,15-А

2

2

25

Сибирский Тракт,15-А общ

2

2

26

Сибирский Тракт,17

3

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОТ 10

Список адресов по установке светильников

на жилой фонд ООО "УК ЖКХ октябрьского района"

Куйбышева

Адрес

Кол-во подъездов

Кол-во светильников

1

Куйбышева,94

1

1

2

Куйбышева,104

3

3

3

Куйбышева,106

4

2

4

Куйбышева,108

5

3

5

Куйбышева,110

4

2

6

Куйбышева,112-А

2

2

7

Куйбышева,112-Б

3

2

8

Куйбышева,112-В

3

2

9

Куйбышева,112-Г

2

2

10

Куйбышева,112-Д

3

2

11

Куйбышева,149

2

13

Куйбышева,163

1

1

15

Куйбышева,173-А

4

2

ИТОГО:

24

Стоимость 1 светильника

10200

Сумма всего в рублях

244800,00

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на:

установка светильника

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

""200г.

""200г.

Ф.И.О., подпись

Ф.И.О., подпись

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на:

установка светильника

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость, руб.:

10200

Средства на оплату труда, руб.:

248

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость единицы, руб

Общая стоимость, руб.

Трудозатраты, чел.ч.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.Рабочих

Осн.Рабочих

Машинистов

Машинистов

ОЗП

ЭММ

ЗПМ

ОЗП

ЭММ

ЗПМ

на ед.

всего

на ед.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ТЕРм08-02-411-01

Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
НР ((95)% от 28 + 0)=32
СП ((65)% от 28 + 0)=22

100 м

0,06

3370,69

459,8

219,89

8,12

202

28

13

0

34,7

2,082

0,44

0,026

2

ТСЦ-201-9233-3

Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 10 мм

м

6

12,3

74

3

ТЕРм08-02-412-02

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
НР ((95)% от 6 + 0)=7
СП ((65)% от 6 + 0)=5

100 м

0,07

344,34

89,31

4,6

0,74

24

6

0

0

6,74

0,472

0,04

0,003

4

ТСЦ5-500-9001-559

Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 3х1.5 мм2

1000м

0,007

6962,8

49

5

ТЕРм08-02-363-01

Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1
НР ((95)% от 47 + 25)=82
СП ((65)% от 47 + 25)=56

шт.

1

283,39

46,92

211,84

24,93

283

47

212

25

3,41

3,41

1,37

1,37

6

ТСЦ5-500-9716-8

Кронштейн для установки светильников типа КПТ 25-43У3

шт

1

271,3

271

7

ТЕРм08-02-369-03

Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными
НР ((95)% от 27 + 7)=39
СП ((65)% от 27 + 7)=27

шт.

1

141,96

27,08

60,7

7,29

142

27

61

7

1,83

1,83

0,4

0,4

8

ТСЦ5-503-9042-383

Светильник консольный с зажигающим устройством, без стекла типа РКУ10-125-002 У1

шт

1

849,75

850

9

ТСЦ5-546-0201

Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6)

10шт

0,1

542,4

54

10

ТЕРм08-03-591-01

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
НР ((95)% от 6 + 0)=7
СП ((65)% от 6 + 0)=5

100 шт.

0,01

1499,97

551,8

19,38

1,11

15

6

0

0

39,5

0,395

0,06

6E-04

11

ТЕРм08-01-083-01

Устройство сигнально-блокировочное
НР ((95)% от 31 + 0)=35
СП ((65)% от 31 + 0)=24

шт.

1

57,46

30,51

0,46

0,07

57

31

0

0

2,25

2,25

0,004

0,004

12

счет

Сигнальное устройство (251,90:1,18:2,67)

шт.

1

80

80

13

ТЕРм08-03-575-01

Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
НР ((95)% от 16 + 0)=18
СП ((65)% от 16 + 0)=12

шт.

1

16,61

15,65

0,46

0,07

17

16

0

0

1,12

1,12

0,004

0,004

14

ТСЦ5-545-0171

Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А

шт

1

27,74

28

15

ТСЦ5-500-9011-11

Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220

шт

1

16,48

16

16

ТЕРм08-02-411-04

Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27
НР ((95)% от 14)=16
СП ((65)% от 14)=11

1 ввод

1

65,81

13,65

66

14

1,03

1,03

Итого прямые затраты по смете

2228

175

286

32

12,59

1,81

специфичность ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%

92

35

57

6

ИТОГО

2320

210

343

38

12,59

1,81

Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 248,40)

236

Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 248,40)

161

ИТОГО ПО СМЕТЕ

2712

индекс инфляции (2 712,00 х 3,187)

8644

НДС 18%

1556

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

10200


Главные новости

Система Orphus