Понедельник 5 Декабрь 2016, 23:43
На дорогах свободно

Документация по запросу котировок цен

Администрация Кировского района извещает

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На ремонт тротуара ул. Тимирязева

1. Муниципальный заказчик: Администрация Кировского района города Екатеринбурга.

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75.

E-mail:kiradm@convex.ru. Адрес официальногосайта: www.ekburg.ru

Контактное лицо – Милованов Сергей Николаевич, тел: (343) 374-08-20

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город

Екатеринбург».

3. Форма котировочной заявки: Приложение №1.

4. Форма муниципального контракта: Приложение №2

5. Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно ведомости объемов работ, план-графика и технического задания.

6. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

ул. Тимирязева, 9.

7. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10 дней с

момента заключения контракта

8. Максимальная цена муниципального контракта:200,0 тыс. руб.

9. Предоплата: 30%

10. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: цена

товаров. работ, услуг должна включать расходынауплату НДС, иных налогов,

сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов.

11. Срок и условия оплаты товаров, работ услуг: производитсяпо безналичному

расчету в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной, акта сдачи-

приема результатов выполненных работ (оказанных услуг).

12. Срок, время и место подачи котировочных заявок:

в письменной форме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, к. 313, 319 с

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «05» декабря 2007 года в 18-00

часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются

и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших

данные заявки.

13. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении

запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не

позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну

котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке,

должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта,

предусмотренным настоящим Извещении.

Приложение 1

«____»____________20___г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для

физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для

физического лица); банковские реквизиты),

участник размещения муниципального заказа готов осуществить поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и объем поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________

границах территории муниципального образования «город Екатеринбург»).

3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с «__»

________ 200__ г. по с «__» ________ 200__ г.

4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не

включенных) в нее расходах, в том числе расходах на страхование,

уплатуНДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей:

__________________________________рублей.

5. Сроки и условия оплаты поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг: оплата производится по безналичному расчету в

течение 10 дней со дня подписания товарной накладной или акта сдачи-

приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг

за________________(указать период).

Название должности уполномоченного лица______________________(инициалы и фамилия)

М.П.

Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение подрядных работ

по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту)

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

_________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, иАдминистрация Кировского района города Екатеринбурга

(полное наименование Муниципального заказчика)

в лице главы администрации Вадима Леонидовича Воробьева, действующего(ей) на основании Устава МО «город Екатеринбург» и Доверенности № 80 от 14.02.2007 г., именуемое(ый) в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные (ремонтно-строительные) работы и передать их результаты муниципальному заказчику по __________________________ ____________________________________ в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20__ г., (лот № _______) __________________________________________________________________,

(полное наименование Конкурсной комиссии)

а муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1) и сметами, согласованными сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – «__» _______ 20___ г.

2.2. Сроки начала и завершения этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ (Приложение № 2).

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме___ тыс.руб., что составляет ___%от цены Контракта.

Авансирование работ производится в следующем порядке ________________.

При этом стоимость авансирования или фактически оплаченных работ не производится.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих днейпосле дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств бюджета города;

2) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенных в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных ремонта, сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции)указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

9) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику акты формы КС-2, справку формы КС-3.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполненияПодрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядныхработ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты(Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальныйзаказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок иливозмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качествоизменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчикомдопускается при нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта подведомственным муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.5. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.6. Контракт оформлен в 3 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.7. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Администрация Кировского района г. Екатеринбурга

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 75.

ОГРН: 1026604971238

ИНН: 6660011112

КПП: 666001001

Л/счет № 68320262001 в ФБУ в МО «г. Екатеринбург».

Р/счет: 40206810200040310046

в АКБ Банк «Екатеринбург» (ОАО) г. Екатеринбург

К/счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.


Главные новости

Система Orphus