Вторник 6 Декабрь 2016, 21:03
Город стоит
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по запросу котировок цен > "Администрация Кировского района извещает о проведении запроса котировок цен"

Документация по запросу котировок цен

Администрация Кировского района извещает о проведении запроса котировок цен

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На ремонт шиферной кровли по адресу ул. Сахалинская,3

1. Муниципальный заказчик: Администрация Кировского района города Екатеринбурга.

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75.

E-mail:kiradm@convex.ru. Адрес официальногосайта:

www.ekburg.ru

Контактное лицо – Илюшина Валентина Павловна, тел: 341-37-47

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город

Екатеринбург».

3. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.

4. Форма муниципального контракта: Приложение №2

5. Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно ведомости объемов работ и смете (выдаются по адресу муниципального заказчика: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, к.313,319).

6. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ул. Сахалинская,3

7. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 1 месяц с

момента заключения контракта

8. Максимальная цена муниципального контракта :407 тыс. руб.

9. Предоплата: 30%

10. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: цена

товаров. работ, услуг должна включать расходынауплату НДС, иных налогов,

сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов.

11. Срок и условия оплаты товаров, работ услуг: производитсяпо безналичному

расчету в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной, акта сдачи-

приема результатов выполненных работ (оказанных услуг).

12. Срок, время и место подачи котировочных заявок:

в письменной форме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, к. 313, 319 с

9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.(время местное).

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «30» октября 2007 года в 17-00 часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются

и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших

данные заявки.

13. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении

запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не

позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну

котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке,

должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта,

предусмотренным настоящим Извещении.

Приложение 1

«____»____________200___г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для

физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для

физического лица); банковские реквизиты),

участник размещения муниципального заказа готов осуществить поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и объем поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________

границах территории муниципального образования «город Екатеринбург»).

3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с «__»

________ 200__ г. по с «__» ________ 200__ г.

4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не

включенных) в нее расходах, в том числе расходах на страхование,

уплатуНДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей:

__________________________________рублей.

5. Сроки и условия оплаты поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг: оплата производится по безналичному расчету в

течение 10 дней со дня подписания товарной накладной или акта сдачи-

приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг

за________________(указать период).

Название должности уполномоченного лица______________________(инициалы и фамилия)

М.П.

Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение подрядных работ

по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту)

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

_________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Администрация Кировского районаг. Екатеринбурга в лице Главы Воробьева В.Л., действующего(ей) на основании Устава МО «г. Екатеринбург», именуемое(ый) в дальнейшем «Муниципальный заказчик», именуемого в дальнейшем «Подведомственный муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные (ремонтно-строительные) работы и передать их результаты подведомственному муниципальному заказчику по __________________________ ____________________________________ в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20__ г., (лот № _______) __________________________________________________________________,

(полное наименование Конкурсной комиссии)

а Подведомственный муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – «__» _______ 20___ г.

2.2. Сроки начала и завершения этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ (Приложение № 2).

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и при исполнении Подрядчиком своей обязанности, предусмотренной п.9.3. настоящего Контракта.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Подведомственный муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме___ тыс.руб., что составляет ___%от цены Контракта.

Авансирование работ производится в следующем порядке ________________.

При этом стоимость авансирования или фактически оплаченных работ не производится.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих днейпосле дня подписания Подведомственным муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств), на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подведомственный муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств бюджета города;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Подведомственному муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции)указания Подведомственного муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Подведомственному муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Подведомственному муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Подведомственному муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Подведомственному муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполненияПодрядчик представляет Подведомственному муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Подведомственный муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Подведомственный муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Подведомственный муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядныхработ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Подведомственного муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты(Объект) в момент передачи Подведомственному муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Подведомственным муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Подведомственный муниципальныйзаказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок иливозмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качествоизменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчикомдопускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта подведомственным муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Подведомственный муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Подведомственного муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Подрядчик обязан предоставить Подведомственному муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, способом и в порядке определенными конкурсной документацией.

Денежный залог, договор страхования ответственности по Контракту, банковская гарантия предоставляются в размере не менее___% от стоимости муниципального контракта.

9.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.7. Контракт оформлен в 3 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон и Подведомственного муниципального заказчика. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.8. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Администрация Кировского районаг.Екатеринбурга

620062, г. Екатеринбург,

ул. Первомайская, 75

ИНН 6660011112 КПП 666001001

Получатель:

ИНН 6661004598 КПП 667001001

Р/с №40204810000000126262

УФК по Свердловской области (ФБУ г.Екатеринбурга (Администрация Кировского района г.Екатеринбурга ИНН 6660011112 КПП 666001001 Лиц. Счет 68320262001-Адм)

в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург

БИК 046577001

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.


Главные новости

Система Orphus