Среда 7 Декабрь 2016, 19:31
Многокилометровые пробки
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по запросу котировок цен > "Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок"

Документация по запросу котировок цен

Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Ремонт внутренних помещений МОУ СОШ № 83, ул. Седова, 46

  1. Муниципальный заказчик: Администрация Железнодорожного района (отдел образования).

Почтовый адрес заказчика: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, тел 358-50-63.

Адрес официального сайта: www . ekburg . ru , раздел «Администрация», подраздел «муниципальный заказ».

  1. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» (по смете района).
  2. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.
  3. Наименование, характеристики выполняемых работ:

Ремонт внутренних помещений в МОУ СОШ № 83. Объемы и виды работ указаны в дефектной ведомости (прилагается к настоящему извещению).

5. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Седова, 46.

6. Сроки выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

7. Срок предоставления гарантии качества работ – 2 года.

8. Максимальная цена муниципального контракта: 410 тыс. руб.

9. Сведения о включенных в цену расходах: цена работ должна включать расходы на приобретение материалов, выполнение работ, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов, вывоз строительного мусора.

10. Срок и условия оплаты работ: выплата аванса 30%, расчет производится в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приема результатов выполненных работ.

11. Срок, время и место подачи котировочных заявок: до 13-00 часов «7»сентября 2007г. представить в отдел экономики администрации Железнодорожного района (адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7 комн. 307, тел/факс 353-73-61, комн. 308, тел 378-15-25) в письменной форме:

- котировочную заявку (форма прилагается);

- копию лицензии на право выполнения указанных работ

- сметы .

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших данные заявки.

Рассмотрение котировочных заявок состоится «10» сентября 2007г.

Тел. для справок:

1. МУ «ЦБ и МТО» Крапивин Геннадий Павлович – 35-14-47.

2. МОУ СОШ № 83 Мартыненко Людмила Ивановна – 323-12-08, 323-11-98.

12. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок цен: через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

На бланке участника

Дата, исх. номер.

Зам. Главы администрации

Железнодорожного района

г. Екатеринбурга,

председателю районной

подкомиссии по размещению

муниципального заказа

Ю.С.Федорееву

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, телефон).

участник размещения муниципального заказа готов осуществить выполнение работ, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: ремонт внутренних помещений в МОУ СОШ № 83.

2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Седова, 46.

3. Срок выполнения работ: ______________________________________________________

4. Срок предоставления гарантии качества работ ____________________________________

5. Цена работ, включающая расходы на приобретение материалов, выполнение работ, вывоз строительного мусора, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов_________________________________________рублей.

6. Сроки и условия оплаты выполненных работ: ____________________________________

Название должности уполномоченного лица________________________(инициалы и фамилия)

М.П.

Согласовано: Утверждаю:

Начальник отдела Директор МОУ СОШ № 83

образования

___________ Калинина О.И. __________ Мартыненко Л.И.

Ведомость объемов работ

на ремонт внутренних помещений в МОУ СОШ № 83, ул. Седова, 46

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1.проемы

1

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок

0,06

3

Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

100 м2

0,036

4

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок

0,06

6

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,095

7

Блок дверной

шт

8

9

Установка в общественных зданиях блоков оконных

100 м2 проемов

0,41

10

Оконные блоки

м2

41

11

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

100 м2 проемов

0,06

12

Панель подоконная

м.п.

20

13

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,21

14

Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,21

15

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

17

16

Перевозка грузов автомобилями-самосваломи (работающими вне карьеров): расстояние 15 км. ,класс груза I

т

17

Составил: Крапивин Г.П.

тел. 353-14-47

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение подрядных работ

по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

_____________________________________________________________________________ ,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и __________________________________________________________________________________

(полное наименование Муниципального заказчика)

в лице _______________________________, действующего на основании __________, именуемая(ое) в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – подрядные работы) на объекте ____________________________ (лот №________________), далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20___г.

_____________________________________________________________________________,

( полное наименование Конкурсной комиссии)

и лицензией №_____________________ и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – «__» ____ 20___ г.

2.2. Сроки начала и завершения этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ (Приложение № 2).

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и при исполнении Подрядчиком своей обязанности, предусмотренной п.9.3. настоящего Контракта.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ___ тыс.руб., что составляет ___% от цены Контракта.

Авансирование работ производится в следующем порядке ___________________________.

При этом стоимость авансирования или фактически оплаченных работ не производится.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих дней после дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств) , на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции) указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, способом и в порядке определенными конкурсной документацией. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Подрядчику в течение __ рабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Денежный залог, обеспечивающий конкурсную заявку Подрядчика, возвращается Муниципальным заказчиком в течение _ рабочих дней со дня заключения Контракта.

Денежный залог, договор страхования ответственности по Контракту, банковская гарантия предоставляются в размере не менее ___% от стоимости муниципального контракта.

9.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.7. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.8. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Место нахождения: 620___, г. Екатеринбург, ул. ___________, д.___.

ОГРН: ____________

ИНН: _____________

КПП: _____________

Л/счет № __________________ ФБУ в МО «г. Екатеринбург».

Р/счет: ____________________________

в ______ «___________Банк» г. ________________

К/счет: _________________________

БИК: ________________________

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Скачать (114 Кб) Скачать


Главные новости

Система Orphus