Четверг 8 Декабрь 2016, 19:15
Многокилометровые пробки
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по запросу котировок цен > "Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок"

Документация по запросу котировок цен

Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок

Руководителю предприятия

__________________________

__________________________

__________________________

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

Администрация Железнодорожного района (отдел по благоустройству, транспорту и связи, ул. Мельковская,7, каб. 312, т.353-76-80) осуществляет размещение муниципального заказа на выполнение работ по обустройству газонов по ул. Мельковская, 2б.

№ п/п

Виды работ

Общая площадь,

м. кв.

Начальная цена

контракта (тыс. руб.)

1.

Обустройство газонов

335

205

Источник финансирования – бюджет города (смета района)

Срок выполнения работ – 20.06. 2007г.

Стоимость работ – включает расходы на приобретение материалов, автотранспортные услуги, выполнение работ, уплату всех налогов и других обязательных платежей.

Гарантийный срок – до 1 октября 2007 год.

Условия выполнения работ:

  1. Качество работ должно соответствовать требованию ГОСТа, СниПа.
  2. Подрядчик должен иметь в наличии необходимую спец. технику.
  3. Подрядчик должен иметь договор на прием на полигон ТБО с ЕМУП «Спецавтобаза», выполнение работ подтверждать отрывными талонами.
  4. Наличие у подрядчика стационарного телефона или сотовая связь с городским номером.

Условия оплаты – расчет осуществляются по предъявлению актов выполненных работ и счетов-фактур

Ведомости объемов работ – предоставляются Заказчиком (отдел по благоустройству, транспорта и связи администрации Железнодорожного района, тел 353-80-88)

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим до 17-00 05.06.2007г. представить в отдел экономики администрации Железнодорожного района (адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7 комн. 307, тел/факс 353-73-61, комн. 308, тел 378-15-25):

- котировочную заявку;

- копию лицензии на право выполнения работ;

- квалификационную анкету предприятия;

- сметы;

- другую информацию, характеризующую технико-экономические показатели предприятия.

В случае если Вы имеете возможность предложить лучшие условия выполнения работ и более низкую стоимость без ущерба качества выполнения работ, районная подкомиссия по размещению муниципального заказа готова будет рассмотреть Ваши предложения.

Рассмотрение котировочных заявок состоится 06.06.2007г.

Муниципальный контракт должен быть заключен через шесть дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на условиях, определенных решением районной подкомиссии по размещению муниципального заказа.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление претендентом заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Зам. главы администрации

Железнодорожного района Федореев Ю.С.

Зам. главы администрации

Железнодорожного района

г. Екатеринбурга,

председателю районной

подкомиссии по размещению

муниципального заказа

Ю.С. Федорееву

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив запрос котировок цен на выполнение работ по обустройству газона по ул. Мельковская, 2б, а также все условия и порядок проведения котировки цен

предприятие __________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его ФИО (полностью)

действующего на основании ____________________________________________________

(название учредительного документа)

предлагает подписать контракт (договор) на выполнение указанных работ на сумму

__________________________________________________________________________руб.

Лот

№1

Виды работ

Общая площадь м.кв.

Стоимость работ, тыс. руб.

Срок выполнения работ

Гарантийный срок

1

Обустройство газонов

335

В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся выполнить заказ в указанные сроки. С порядком оплаты согласны.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей будут выполнять роль предварительного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком извещения о запросе котировок цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Юридический адрес предприятия _______________________________________________

Фактический адрес предприятия ________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Основной вид деятельности предприятия ________________________________________

ФИО руководителя (полностью) ________________________________________________

Контактные телефоны _________________________________________________________

Адрес электронной почты ______________________________________________________

Руководитель ____________________ _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРЕТЕНДЕНТА

на выполнение работ по обустройству газонов по ул. Мельковская 2б

__________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Примечание

1.

Квалификация и репутация участника

1.1

Наличие лицензии на выполнение необходимых работ

Есть/нет

Приложить копию лицензии

1.2

Продолжительность деятельности организации

лет

1.3

Среднесписочная численность работающих

Чел.

1.4

Численность ИТР

Чел.

1.5

Количество сертифицированных рабочих

Чел.

1.6

Количество ИТР, имеющих квалификационные сертификаты, аттестаты по необходимым видам работ

Чел.

1.7

Наличие опыта выполнения работ на объектах повышенной сложности в качестве генерального подрядчика

Есть/нет

2.

Техническое оснащение претендента

2.1

Наличие специализированного оборудования и транспортных средств

Есть/нет

Приложить перечень либо договор аренды

2.2

Наличие собственных заготовительных помещений

Есть/нет

2.3

Наличие собственных складских помещений

Есть/нет

3.

Опыт выполнения аналогичных заказов, всего

3.1

Количество аналогичных заказов, выполненных за последние три года

Шт.

Приложить резюме

3.2

Наличие положительных отзывов заказчиков по аналогичным заказам, выполненным за последние три года

Шт.

Приложить отзывы

Руководитель ___________________ __________________________

( расшифровка подписи)

МП

Муниципальный Контракт № ___________

г.Екатеринбург

«_____» ________________ 2007 г.

Администрация города Екатеринбурга в лице Главы Администрации Железнодорожного района Лаппо Валентина Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно действуя на основании результатов торгов по размещени ю муниципального заказа, далее по тексту «Торги» состоявшихся ____________ 2007г., утвержденных Протоколом № _____ заседания районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа, далее по тексту «Протокол», в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах городского бюджета, заключили настоящий муниципальный Контракт, далее по тексту «Контракт».

I. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по обустройству газона по ул. Мельковская, 2б, далее по тексту «Работы», для Администрации Железнодорожного района, далее по тексту «Бюджетополучатель», в соответствии с условиями котировки. цен.

Существенные условия выполнения работ указаны в выписке из котировки цен.

II . Порядок исполнения Контракта

2.1. Исполнитель обязуется в 10-дневный срок заключить договор с Администрацией Железнодорожного района на выполнение работ по обустройству газонов по ул. Мельковская,2б, далее по тексту «Договор», на условиях, предусмотренных в выписке из Протокола котировки цен.

2.2. Договор должен заключаться в строгом соответствии с результатами Торгов, утвержденных Протоколом, и может содержать прочие несущественные условия.

2.3. Заказчик обязуется профинансировать Бюджетополучателя в целях оплаты последним Договора в объеме, предусмотренном городским бюджетом.

2.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем Работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительном объеме Работ. При этом по согласованию с поставщиком цена контракта может быть изменена пропорционально объему указанных дополнительных Работ, но не более чем на 10% такой цены.

III . Ответственность сторон

3.1. Исполнитель за невыполнение условий Договора несет ответственность перед Бюджетополучателем в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ.

3.2. Заказчик несет субсидиарную ответственность за Бюджетополучателя, в случае невыполнения последним условий Договора по оплате Работ, выполненных Исполнителем, по причине недофинансирования Заказчиком.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

3.4. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 дней уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении вышеуказанных обстоятельств, а также предоставить документы иные доказательства подтверждающий факт наступления форс-мажорных обстоятельств. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Стороны освобождаются от ответственности полностью в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, наводнения, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, постановления органов власти, препятствующие исполнению обязательств по Договору. Выполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается на время преодоления этих обстоятельств и ликвидации их последствий, что оформляется сторонами дополнением к настоящему Договору.

3.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы носят долговременный характер (более 3 календарных месяцев), что существенно влияет на надлежащее исполнение, Контракт может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. Контракт считается расторгнутым в течении 10 дней с момента направления уведомления.

3.6. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии действующим законодательством РФ.

IV . Срок действия Контракта и юридические адреса сторон

4.1. Контракт подписан сроком до ______ 2007 года.

4.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является частью муниципального заказа города Екатеринбурга на 2007 год.

V . Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель: _________________________

Адрес: _____________________,

ИНН _______________________

Расчетный счет: ________________________

БИК ________________________

Заказчик:

Администрация города Екатеринбурга

Адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а

Администрация Железнодорожного района г.Екатеринбурга

Адрес:620027,г.Екатеринбург, ул.Мельковская,7

т.378-15-25

Приложения к Контракту:

Выписка протокол заседания районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик:

_______________

Глава администрации Железнодорожного района г.Екатеринбурга

________________ В.А.Лаппо

Договор подряда № ________

г.Екатеринбург "___"______________2007г.

Администрация Железнодорожного района г.Екатеринбурга, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы администрации Лаппо Валентина Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Екатеринбург» с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется согласно результатов котировки цен по размещению муниципального заказа на выполнение работ по обустройству газонов по ул. Мельковская, 2б, утвержденных Протоколом №_____ заседания районной конкурсной подкомиссии по размещению муниципального заказа и на основании Муниципального контракта от _____________ 2007 № _____ (далее Контракт) своими силами и средствами, качественно и в срок выполнить следующие работы: обустройство газонов по ул. Мельковкая,2б, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Конкретный перечень (объем), стоимость работ и материалов указывается в дефектной ведомости (Приложение 1) и смете (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Объем работ по настоящему договору может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным п. 2.4. Контракта.

2.Цена Договора и условия расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ (_______________________________________________________________________ рублей ____ коп. в т.ч. НДС-18% _______ руб._____коп.).

2.2. Цена Договора является твердой.

2.2. Оплата за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента приемки работ на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2, форма №КС-3).

3.Сроки выполнения обязательств

3.1. Подрядчик должен сдать результат работ, предусмотренный настоящим Договором, не позднее 05.06.2007.

4.Обязательства Сторон.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работы Заказчику. Подрядчик должен иметь специализированную технику для производства работ предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Осуществить все работы в соответствии с техническими условиями на выполнение работ, действующими СНиП, а так же письменными указаниями Заказчика, согласованными с Подрядчиком.

4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости увеличения объемов и видов работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, снижающих качество выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.4. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору качественно в срок, обеспечив чистоту и порядок по ул. Мельковская,2б в соответствии с требованиями действующего законодательства, техническими, санитарными, иными нормами и правилами, предъявляемыми к данному виду работ, применяемые на территории города.

4.1.5. Подрядчик обязан предъявить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ по вывозу мусора: корешки талонов на вывоз ТБО на полигон, реестр выхода автотранспорта на объект с указанием № путевого листа и времени работы иные документа по требованию Заказчика необходимые для произведения расчетов по настоящему договору.

4.1.6. В случае не представления документов указанных в п.4.1.5. настоящего договора, а также не правильного оформления документов или несоответствие данных указанных в документах фактически выполненным работам Заказчик возвращает указанные документы Подрядчику. Заказчик вправе возвратить весь пакет документов.

4.1.7. В случае завышения Подрядчиком объемов работ (услуг), Подрядчик обязан в полном объеме возместить сумму полученных денежных средств по настоящему договору в городской бюджет в размере выявленного завышения, в том числе завышения выявленного в результате проверки КРУ, или стоимость работ по настоящему договору уменьшается на стоимость выявленного завышения. Денежные средства Подрядчиком перечисляются на счет, указанный Заказчиком не позднее 10 дней со дня его уведомления о выявленном завышении.

4.2. Обязанности Заказчика :

4.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение пяти дней с момента предъявления акта выполненных работ Подрядчиком. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. При обнаружении в последующем после приемки-передачи работ скрытых недостатков, которые не могли быть установлены при приемке работ, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок. Скрытые недостатки актируются созданной для цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

4.2.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику работу в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.Ответственность Сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техдокументации и в обязательных для Сторон нормах и правилах.

5.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями, от Контракта ухудшающими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения стоимости работ.

5.3. Подрядчик вправе приостановить производство работ в случае не соблюдения Заказчиком сроков по оплате выполненных работ, авансовых платежей. В этом случае сроки производства работ отодвигаются до момента устранения указанных нарушений.

5.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ.

5.5. В случае выявления завышения объемов и стоимости работ в т.ч. в связи с неправильным применением расценок, коэффициентов, в том числе выявленных в ходе проверки КРУ, Подрядчик обязан в полном объеме возместить сумму полученных денежных средств по настоящему Контракту в городской бюджет в размере выявленного завышения или стоимость работ по настоящему Контракту уменьшается на стоимость выявленного завышения. Денежные средства Подрядчиком перечисляются на счет, указанный Заказчиком не позднее 10 дней со дня его уведомления о выявленном завышении.

6. Непреодолимая сила (Форс-мажорные обстоятельства)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 дней уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении вышеуказанных обстоятельств, а также предоставить документы иные доказательства подтверждающий факт наступления форс-мажорных обстоятельств. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы носят долговременный характер (более 3 календарных месяцев), что существенно влияет на надлежащее исполнение, Договор может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. Договор считается расторгнутым в течении 10 дней с момента направления уведомления.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения разногласий они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном Законом порядке.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

8.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2007.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

ПоДРЯДЧИК:

Администрация Железнодорожного района г.Екатеринбурга

620027, г .Екатеринбург, ул. Мельковская,7

___________________________________

_________________ В.А.Лаппо

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________

Скачать котировочную заявку (118 Кб) Скачать


Главные новости

Система Orphus