Воскресенье 4 Декабрь 2016, 13:12
Местами затруднения

Документация по запросу котировок цен

Администрация города Екатеринбурга

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«Устройство тротуара по ул. Коммунальная»

1. Муниципальный заказчик: Администрация Железнодорожного района.

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, тел. (343) 378-15-25, 353-73-61.

Представитель муниципального заказчика: отдел по благоустройству, транспорту и связи (ул. Мельковская, 7, комн. 310, тел. 372-82-50).

Адрес официального сайта: www . ekburg . ru , раздел «Администрация», подраздел «Муниципальный заказ».

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» (по смете района).

3. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: устройство тротуара , согласно смете и техническому заданию (прилагаются к настоящему Извещению).

5. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Коммунальная.

6. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до «01» июля 2008 года.

7. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 2 лет.

8. Максимальная цена муниципального контракта: 167,3 тыс. руб.

9. Сведения о включенных в цену работ расходах: включает в себя расходы на приобретение материалов, выполнение работ, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей.

10. Срок и условия оплаты работ: выплата аванса 30%, расчет производится в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приема результатов выполненных работ.

11. Срок и место подачи котировочных заявок: по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 7, комн. 307, тел. 353-73-61 (отдел экономики и строительства администрации Железнодорожного района) в письменной форме представить котировочную заявку (форма прилагается) и смету.

Дата начала срока подачи котировочных заявок: «04» апреля 2008 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «14» апреля 2008 года в 17-00 часов.

Дата продления срока подачи котировочных заявок: «21» апреля 2008 года в 17-00 часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших данные заявки.

12. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракт, предусмотренным настоящим Извещении.

Заместитель главы администрации

Железнодорожного района В.В.Катков

Председателю единой территориальной комиссии

по размещению муниципального заказа

МО «г. Екатеринбург» Железнодорожного района

Ю.С. Федорееву

На бланке Участника

Дата, исх. Номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, ___________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О руководителя)

Юридический адрес: ________________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________

Телефон: __________________, Факс: _________________________________________________

Электронный адрес _________________________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________________________________

ОГРН: ____________________________________________________________________________

Р/счет (Счет по вкладу): _____________________________________________________________

в _________________________________________________________________________________

К/счет: ___________________________________________________________________________

БИК: _____________________________________________________________________________

Участник размещения муниципального заказа готов осуществить выполнение работ в объеме и по видам работ, согласно смете и техническому заданию Муниципального заказчика, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: устройство тротуара.

2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Коммунальная.

3. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до «___» ________ 2008 года.

4. Цена работ с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на приобретение материалов, выполнение работ, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей _____________________ рублей (смета прилагается).

5. Сроки и условия оплаты выполненных работ: выплата аванса __%, расчет производится в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приема результатов выполненных работ.

6. Срок предоставления гарантии качества работ - ________ лет.

Приложение:_____________________________________________________________________

_________________________________ _______________ ________________________

Название должности уполномоченного лица подпись инициалы и фамилия

М.П.

Приложение

К Извещению о проведении

Запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Коммунальная

1. Общие положения

1.1. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Муниципальному контракту и к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Коммунальная .

1.2. Техническое задание оформляется Муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок и действующим законодательством.

2. Муниципальный заказчик: Администрация Железнодорожного района

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, тел. (343) 378-15-25, 353-73-61.

Представитель муниципального заказчика: отдел по благоустройству, транспорту и связи (ул. Мельковская, 7, комн. 310, тел. 372-82-50).

3. Требования к правоспособности Подрядчиков

3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие аналогичный вид деятельности в соответствии с государственным стандартом и претендующие на заключение муниципального контракта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при участии в размещении заказа обязаны соблюсти требования, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Вид подрядных работ: у стройство тротуара .

5. Объект подрядных работ: г. Екатеринбург, ул. Коммунальная.

6. Объем порядных работ: согласно смете (прилагается к настоящему Извещению).

Работы принимаются и сдаются заказчику в соответствии с формами КС- 2, КС- 3 выполненных работ.

7. Требования к оборудованию и материалам, используемым для выполнения подрядных работ: оборудование и материалы Подрядчика для строительства (реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта) должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментарию и инвентарю.

8. Максимальная цена муниципального контракта: 167,3 тыс. руб., включает расходы на приобретение материалов, выполнение работ, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Срок выполнения подрядных работ: с даты заключения муниципального контракта до «01» июля 2008 года.

10. Качество результатов подрядных работ:

10.1. Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям Извещения запроса котировки, условиям Муниципального контракта, а также СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам и ТУ.

10.2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ – не может быть менее 2 лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов подрядных работ.

Представитель муниципального заказчика:

начальник отдела по благоустройству, транспорту и связи В.М.Козлова

Нурлыкаева И.Н. 372-82-50

Приложение

к Извещению о проведении

запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Коммунальная

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

_________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга, в лице главы администрации района Лаппо В.А., действующего на основании Устава муниципального образования «город Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству тротуара по ул. Коммунальная и передать его результаты муниципальному заказчику в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20__ г., (лот № _______) Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург» Железнодорожного района, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по Контракту – до «01» июля 2008года.

2.2. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и при исполнении Подрядчиком своей обязанности, предусмотренной п.9.3. настоящего Контракта.

2.3. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ____ тыс. руб., что составляет 30% от цены Контракта.

Авансирование работ производится в следующем порядке ___________________________.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 10 рабочих дней после дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств бюджета города;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта объект.

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта, обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и работ субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты подрядных работ (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям запроса котировки цен Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору М униципального заказчика обязуется:

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи М униципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены М униципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, М униципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по предложению Муниципального заказчика и согласованию Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, муниципальный заказчик по предложению Муниципального заказчика и согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным заказчиком допускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Муниципальный Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исполнитель уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки выполнения работ.

8.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.4. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов М униципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Подрядчик обязан предоставить М униципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, способом и в порядке определенными документацией.

Денежный залог, договор страхования ответственности по Контракту, банковская гарантия предоставляются в размере не менее ( - ) % от стоимости муниципального контракта.

9.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.7. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.8. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Подрядчик:

________________________________________

(наименование юридического лица)

Место нахождения: ______________________

________________________________________

Телефон(ы): _____________________________

Платежные реквизиты:____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

______________________________________________________

(подпись)

М.П.

10.2. Муниципальный заказчик:

__________________________________________

(наименование юридического лица)

Место нахождения: _____________________

_______________________________________

Телефон(ы): ____________________________

Платежные реквизиты: ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

__________________________________________

(подпись)

М.П.


СОГЛАСОВАНО: (наименование стройки) УТВЕРЖДАЮ: _____________________________ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ____________________________________ " _____ " ________________ 200_ г. (локальная смета) "______ " _______________200_ г. на Устройство тротуара, Ул. Коммунальная (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: Сметная стоимость руб. 167 224,01 Средства на оплату труда руб. 3 744,47 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. № пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Стоимость единицы Общая стоимость Всего В том числе Всего В том числе Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Новый Раздел 1 ТЕР01-01-022-23 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта 0,567 4926,9 4926,9 976,25 2793,55 2793,55 553,53 2 СЦП3-3-15-1 ПЗ*1,37; ОЗП*1,37; ЭМ*1,37; ЗПМ*1,37; МАТ*1,37; ТЗ*1,37; ТЗМ*1,37 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 15 км, класс груза IОбоснования коэф-в:17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент (ПЗ*1,37) т 79,38 26,17 26,17 2077,37 2077,37 3 ТЕР27-07-002-01 МАТ*0 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебняОбоснования коэф-в:Новый коэффициент (МАТ*0) 100 м2 дорожек и тротуаров 2,1 596,19 312,52 283,67 49,48 1252 656,29 595,71 103,91 4 ТЕР27-07-002-02 МАТ*0 При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1Обоснования коэф-в:Новый коэффициент (МАТ*0) 100 м2 дорожек и тротуаров 2,1 14,12 6,43 7,69 1,56 29,65 13,5 16,15 3,28 5 ТСЦ-408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм м3 32,76 122,95 4027,84 6 ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия 2,1 3409,64 198,07 20,37 1,14 7160,24 415,95 42,78 2,39 7 ТЕР27-06-022-07 Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня 1000 м2 покрытия 0,21 998,69 200,81 779,31 111,15 209,72 42,17 163,66 23,34 8 ТСЦ-101-1555 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший т 0,2709 2091,76 566,66 9 ТСЦ-408-0009 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм м3 2,793 154,02 430,18 10 Письмо надбавка на щебень м3 35,553 15,31 544,32 11 ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытийОбоснования коэф-в:3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) 100 м бортового камня 2,1 3508,32 906,11 86,98 12,99 7367,47 1902,83 182,66 27,28 12 ТСЦ-403-0051 Камни бортовые бетонные, марка 300 м3 4,2 1145,03 4809,13 Итого прямые затраты по смете 31268,13 3030,74 5871,88 713,73 Общестроительные работы 29190,76 3030,74 3794,51 713,73 ИТОГО 29190,76 3030,74 3794,51 713,73 Накладные расходы 5056,99 95,00% ФОТ (от 553,53) 525,85 142,00% ФОТ (от 3 190,94) 4531,13 Сметная прибыль 2811,93 50,00%*0,85 ФОТ (от 553,53) 235,25 95,00%*0,85 ФОТ (от 3 190,94) 2576,68 ИТОГО Общестроительные работы 37059,68 Перевозка по ФЕР 2077,37 2077,37 ИТОГО 2077,37 2077,37 Накладные расходы 0,00% (от 0,00) Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) ИТОГО Перевозка по ФЕР 2077,37 ИТОГО 31268,13 3030,74 5871,88 713,73 Накладные расходы 5056,99 Сметная прибыль 2811,93 ИТОГО ПО СМЕТЕ 39137,05 (39 137,05 х 3,621) 141715,3 НДС 18% 25508,75 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 167224,01 Составил Проверил Скачать (198 Кб) Скачать


Главные новости

Система Orphus