Суббота 3 Декабрь 2016, 22:46
На дорогах свободно
Главная страница > Официально > Муниципальный заказ > Аукционы, запросы котировок, конкурсы > Документация по запросу котировок цен > "Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок"

Документация по запросу котировок цен

Администрация Железнодорожного района извещает о проведении запроса котировок

Утверждаю.

Зам главы администрации

Железнодорожного района

_____________ В.В.Катков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Еремина, 3

(зона отдыха у «ЗАГСа» Железнодорожного района)

1 . Муниципальный заказчик: Администрация Железнодорожного района (отдел по благоустройству, транспорту и связи).

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7 комн. 312,310, тел.353-76-80. Адрес официального сайта: www . ekburg . ru , раздел «Администрация», подраздел «Муниципальный заказ».

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» (по смете района).

3. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.

4. Наименование, характеристики и количество (объем) выполняемых работ:

4.1. Благоустройство территории (зона отдыха у «ЗАГСа» Железнодорожного района). Объемы работ указаны в дефектной ведомости (прилагается к настоящему Извещению).

4.2. Требования заказчика по выполнению работ указаны в техническом задании (прилагается к настоящему Извещению).

5. Место выполнения работ : г. Екатеринбург, ул. Еремина, 3.

6. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по «25» сентября 2007 года.

7. Максимальная цена муниципального контракта: 290,0 тыс. руб.

8. Сведения о включенных в цену услуг расходах : цена работ, должна включать расходы на приобретение материалов, выполнение работ, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов.

9. Срок и условия оплаты работ: аванс 30%, расчет производится по безналичному расчету по актам выполненных работ, при наличии счета на оплату и счет-фактуры, в течение 10 дней с момента приемки работ Заказчиком и подписания документов (форма КС №2, КС №3). К актам выполненных работ, должны быть приложены документы, подтверждающие стоимость материалов, и вывоз отработанного грунта на специализированный полигон.

10. Срок предоставления гарантии качества работ – 2 года.

11. Срок, время и место подачи котировочной заявки: в письменной форме по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, отдел экономики (комн. 307, тел/факс 353-73-61) представить:

- котировочную заявку;

- копию лицензии на право выполнения указанных работ, заверенную печатью организации и подписью руководителя;

- сметы.

Дата начала срока подачи котировочных заявок: 23 августа 2007 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 30 августа 2007 года до 17-00 часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших данные заявки.

Рассмотрение котировочных заявок состоится: 31 августа 2007г.

12. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракт, предусмотренным настоящим Извещении.

Начальник отдела по благоустройству,

транспорту и связи В.М.Козлова

Приложение

к Извещению о проведении

запроса котировок

На бланке Участника

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Еремина, 3, _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); контактный телефон, банковские реквизиты)

участник размещения муниципального заказа готов осуществить выполнение работ, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и выполняемых работ: Благоустройство территории (зона отдыха у «ЗАГСа» Железнодорожного района (согласно дефектной ведомости)).

2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Еремина,3

3. Срок выполнения работ: с «__» ________ 2007г. по «__» ________ 2007 г.

4. Цена работ, с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на приобретение материалов, выполнение работ, уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов: _____________________________рублей (с мета прилагается).

5. Сроки и условия оплаты выполненных работ :

Аванс: ______%, расчет производится по безналичному расчету в течение 10 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за________________ (указать период ).

6. Срок предоставления гарантии качества работ: ______________.

Руководитель предприятия ___________________ ________________________

(подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

Приложение

К Извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Еремина, 3

(зона отдыха у «ЗАГСа» Железнодорожного района)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Техническое задание является приложением к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха у «ЗАГСа».

1.2. Техническое задание оформляется Муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Требования к правоспособности Подрядчикам

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при участии в конкурсе обязаны соблюсти требования, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Вид подрядных работ: Благоустройство территории (реконструкция цветника, цветочное оформление, укладка тротуарной плитки).

5. Объекты подрядных работ: г. Екатеринбург, ул. Еремина,3 (ЗАГС Железнодорожного района).

6. Объем порядных работ: согласно дефектной ведомости (прилагается к Извещению о проведении запроса котировок).

7. Требования к оборудованию и материалам, используемым для выполнения подрядных работ : оборудование и материалы Подрядчика для выполнения работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментарию и инвентарю.

8. Качество результатов подрядных работ на Объектах:

8.1 . Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям Запроса котировки, условиям Муниципального контракта, а также СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам и ТУ.

8.2 . Сроки предоставления гарантии качества подрядных работ 2 года со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

9. Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ в указанные сроки и о возникновении необходимости в увеличении объем работ.

10. Начальная цена муниципального контракта: 290 тыс. руб.

Начальник отдела

по благоустройству, транспорту и связи В.М.Козлова

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

зона отдыха у «ЗАГСа» Железнодорожного района

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1.

1

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

100 м2 основания

3,4

2

Разборка фундаментов: бетонных

1 м3

4,8

3

Разработка грунта вручную, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,195

4

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1

100 м3

0,195

5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I

т

31,2

6

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,065

7

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм

м3

6,5

8

Надбавка на стоимость щебня

м3

6,5

9

Покрытие из тротуарной плитки типа "Бехатон" по выравнивающему слою толщ. 50мм из песка

100 м2 тротуара

0,55

11

Разборка кладки стен из: кирпича

10 м3 кладки

0,25

12

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3

100 м3 бетона и железобетона в деле

0,033

13

Разборка облицовки стен из плит и плиток: мраморных

100 м2 поверхности облицовки

0,271

14

Устройство каркаса при оштукатуривании стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,1

15

Устройство полов из полированных плит различной формы типа "брекчия": мраморных

100 м2 полов

0,1

16

Куски мраморных плит

м2

10

17

Крошка мраморная фракция 5-20 мм

т

0,5

18

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

1,3

19

Стоимость бортовых камней

шт

260

20

Конструкции стальные индивидуальные сварные

т

0,3

21

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали

1 т конструкций

0,3

22

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,382

23

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,382

24

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см

100 м2 цветников

0,29

25

Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2 цветников

0,29

26

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1

100 м2 цветников

0,29

27

Цветочная рассада

шт

1450

28

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,4

29

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1

100 м3

0,4

30

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I

т

64

31

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную

100 м2

2

32

Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4

100 м2

2

33

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

100 м2

2

34

Семена газонных трав

кг

4

35

Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм

1 складочный м3 кряжей

3

Составил

Согласовано

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Еремина, 3

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

________________________________________________________________________ ,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________

(полное наименование Муниципального заказчика)

в лице _______________________________, действующего на основании __________, именуемая(ое) в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – подрядные работы) на объекте ____________________________________ (лот №________________), далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____» _______ 20___г.

___________________________________________________________________

(полное наименование Конкурсной комиссии)

, и лицензией №_____________________ и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт) – «__» ____ 20___ г.

2.2. Сроки начала и завершения этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ (Приложение № 2).

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и при исполнении Подрядчиком своей обязанности, предусмотренной п.9.3. настоящего Контракта.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме ___ тыс.руб., что составляет ___% от цены Контракта.

Авансирование работ производится в следующем порядке ________________.

При этом стоимость авансирования или фактически оплаченных работ не производится.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих дней после дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств) , на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции) указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ

5.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата порядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, способом и в порядке определенными конкурсной документацией. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Подрядчику в течение __ рабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Денежный залог, обеспечивающий конкурсную заявку Подрядчика, возвращается Муниципальным заказчиком в течение _ рабочих дней со дня заключения Контракта.

Денежный залог, договор страхования ответственности по Контракту, банковская гарантия предоставляются в размере не менее ___% от стоимости муниципального контракта.

9.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.7. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.8. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик:

Место нахождения: 620___, г. Екатеринбург, ул. ___________, д.___.

ОГРН: ____________

ИНН: _____________

КПП: _____________

Л/счет № __________________ ФБУ в МО «г. Екатеринбург».

Р/счет: ____________________________

в ______ «___________Банк» г. ________________

К/счет: _________________________

БИК: ________________________

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Скачать (151 Кб) Скачать


Главные новости

Система Orphus