Суббота 10 Декабрь 2016, 21:38
Дороги почти свободны

Документация по запросу котировок цен

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На электромонтажные, сантехнические работы в помещении здания по ул.Мичурина, 231 и общестроительные работы по подсобным помещениям

1. Муниципальный заказчик: администрация Октябрьского района

(полное наименование)

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217. Адрес официальногосайта: www.ekburg.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

3. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.

4. Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Электромонтажные, сантехнические работы в помещении здания по ул.Мичурина, 231 и общестроительные работы по подсобным помещениям

5. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Екатеринбург ул.Мичурина, 231.

6. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта до «25» декабря 2007 года.

7. Максимальная цена муниципального контракта: 394,49406 тыс. руб.

8. Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг расходах: цена товаров. работ, услуг должна включать расходынауплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов.

9. Срок и условия оплаты товаров, работ услуг: производитсяпо безналичному расчету в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной, акта сдачи-приема результатов выполненных работ (оказанных услуг), аванс 30 %.

10. Срок, время и место подачи котировочных заявок:

в письменной форме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.217, к. 203.

Дата начала срока подачи котировочных заявок: «06» декабря 2007года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «14» декабря 2007 года в 17-00 часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших данные заявки.

11. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта, предусмотренным настоящим Извещении.


Приложение

к Извещению о проведении

запроса котировок

На бланке Участника

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

участник размещения муниципального заказа готов осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________

(вграницах территории муниципального образования «город Екатеринбург»).

3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта до «__» ________ 200__ г.

4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на страхование, уплатуНДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей: __________________________________рублей.

5. Сроки и условия оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг: оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней со дня подписания товарной накладной или акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг за________________(указать период).

Название должности уполномоченного лица______________________(инициалы и фамилия)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение электромонтажных, сантехнических работ в помещении здания по ул.Мичурина, 231 и общестроительные работы по подсобным помещениям

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга в лице Главы администрации района Назарова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава МО «г.Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить электромонтажные, сантехнические работы в помещении здания и общестроительные работы по подсобным помещениям (далее – подрядные работы) на объекте по ул.Мичурина,231, далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____»_______ 20___г. Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа МО «г.Екатеринбург» Октябрьского района, и лицензией №_____ _________________________________и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием, необходимым проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт)–«__» ____ 20___ г.

2.2. В случае необходимости стороны согласовывают сроки начала и завершения отдельных этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью договора.

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме___ тыс.руб., что составляет ___%от цены Контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 10 рабочих днейпосле дня подписания Муниципальным заказчикомакта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств), на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчикобязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции)указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ (УЧРЕЖДЕНИЮ)

5.1. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5.5.Результаты подрядных работ отражаются на балансе Муниципального заказчика или подведомственного муниципального заказчика, внесенного в реестр муниципальных заказчиков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядныхработ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты(Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальныйзаказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок иливозмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качествоизменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчикомдопускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.5. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.6. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.7. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик :

Администрация Октябрьского районаг.Екатеринбурга

Место нахождения:620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 217

Телефон(ы):факс- 254-67-50,254-68-30

ИНН: 6662024364_, КПП: 667201001_

ОКПО: 04041786,ОКОНХ: 97600__

Банковские реквизиты:

УФК по Свердловской области (ФБУ г.Екатеринбурга)

Р/счет: 40204810000000126262

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург

БИК: 046577001

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

Глава администрации

Октябрьского района

г.Екатеринбурга

__________Назаров С.Н.

М.П.

Подрядчик:

М.П.

 

СОГЛАСОВАНО: (наименование стройки) УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ___________________________________
" _____ " ________________ 200_ г. (локальная смета) "______ " _______________200_ г.
на Электромонтажные,сантехнические работы в помещенияхздания по ул.Мичурина,231
и общестроительные работы по подсобным помещениям
Основание:
Сметная стоимость руб. 394 494,06
Средствана оплату труда руб. 7766,8
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Стоимость единицы Общая стоимость
Всего В том числе Всего В том числе
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Проемы
1 ТЕР46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0,021 2313,18 2147,47 165,71 92,96 49 45 3 2
2 ТЕР10-01-027-02
ОЗП*0,897; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; МАТ*0; ТЗ*0,897; ТЗМ*1,25
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
Обоснования коэф-в:
3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных (ОЗП*0,78)
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
Новый коэффициент (МАТ*0)
4 412,66 = 4 465,27 - 31,50 x 1,67
100 м2 проемов 0,021 2514,66 1542,1 972,56 161,26 53 32 20 3
3 счет Окно пластиковое, заполнение: двухкамерный стеклопакет 4100,50/1,18/2,86 м2 2,1 1215,03       2552      
4 ТСЦ-101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт. 1 78,18       78      
5 ТЕР10-01-033-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м2 проемов 0,021 2739,06 634,77 69,3 5,43 58 13 1  
6 ТСЦ-203-0395 Доски подоконные, шириной 550 мм м 1,4 166,9       234      
7 ТЕРр58-20-01 Смена обделок из листовой стали, отливов, шириной до 0,4 м 100 м 0,014 4408,63 497,33 4,92 1,59 62 7    
8 ТЕР10-04-011-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Устройство откосов собшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,015 11251,78 3075,79 206,85 33,48 169 46 3 1
9 ТСЦ-101-0740 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм м2 1,6 31,57       51      
10 ТЕР11-01-040-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Устройство декоративного уголка на откосах
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
172,10 = 625,59 - 4,49 x 101
100 м плинтусов 0,044 191,26 142,26 3,01 0,59 8 6    
11 сч Декор.уголок 65/1,18/2,73 м 4,4 19,26       85      
12 ТЕР15-04-025-10
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м2 окрашиваемой поверхности 0,015 1493,07 501,17 4,28 0,93 22 8    
13 ТЕР10-03-002-01
ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8
Демонтаж жалюзи на окнах
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; МАТ*0)
100 м2 щитов 0,13 347,56 277,3 70,26 11,86 45 36 9 2
14 ТЕР10-03-002-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка жалюзи на окнах
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м2 щитов 0,13 950,34 398,61 109,79 18,53 124 52 14 2
15 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,143 1349,24 1183,53 165,71 92,96 193 169 24 13
16 ТЕР10-01-039-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м2 проемов 0,143 3291,43 1670,32 391,31 76,1 471 239 56 11
17 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных компл. 8 115,92       927      
18 ТСЦ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт. 7 117,71       824      
20 ТСЦ-203-0479 Наличник H-5, размер 13х80 мм м 77,22 15,46       1194      
21 ТСЦ-203-9057-28 Блоки дверные филенчатые лакированные м2 14,3 873       12484      
22 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,04 1349,24 1183,53 165,71 92,96 54 47 7 4
23 ИТЕР.в.3.09-04-014-02д
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
1 м2 проема 4 112,47 63,54 25,63 3,9 450 254 103 16
24 счет сейф-дверь 2-х створ.с фрамугой 35000/1,18/2,86 шт 1 10370,98       10371      
Раздел 2. Эл.монтажные работы
25 ТЕРр67-04-05 Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп 100 шт. 0,21 203,69 201,98 1,71 0,96 43 42    
26 ТЕРр67-04-03 Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания 100 шт. 0,08 70,1 69,46 0,64 0,36 6 6    
27 ТЕРм08-03-594-17 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 100 шт. 0,29 4992,44 2291,08 2296,46 946,98 1448 664 666 275
28 ТСЦ5-503-9042-52 Светильник встраиваемый типа ЛВОО1-4Х20/П-01 УХЛ4 шт 29 655,08       18997      
29 ТСЦ5-546-0105 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20 10шт 11,6 98,77       1146      
30 ТСЦ5-546-0401 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С 10шт 11,6 30,58       355      
31 ТЕРр67-04-01 Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки 100 шт. 0,29 64,18 64,18     19 19    
32 ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,17 701,22 532,26 9,21 1,48 119 90 2  
33 ТСЦ5-500-9013-75 Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159 шт 17 18,54       315      
34 ТЕРм08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,12 492,69 449,83 9,21 1,48 59 54 1  
35 ТСЦ5-500-9011-78 Выключатель одноклавишный скрытой установки В-6-С шт 12 13,39       161      
36 ТСЦ5-500-9002-40 Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М т.шт 0,029 3451       100      
37 ТЕРм08-02-409-04 Прокладка гофры по подвесным потолкам 100 м 1,8 2220,09 361,73 508,66 191,7 3996 651 916 345
38 ТЕРм08-02-412-02 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 100 м 1,8 344,34 89,31 4,6 0,74 620 161 8 1
39 ТСЦ-300-1380 Трубки защитные гофрированные м 180 10       1800      
40 ТЕРм08-02-403-03 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 4 2728,92 490,25 181,56 81,93 10916 1961 726 328
41 ТСЦ5-500-9097-4 Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок типа У194М ХЛ2 d 80 мм т.шт 0,005 2142       11      
42 ТСЦ5-500-9001-700 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 1000м 0,18 7817,7       1407      
43 ТСЦ5-500-9001-701 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х2.5 мм2 1000м 0,4 11319       4528      
44 ТЕРм08-03-575-01 Установка автоматов шт. 2 16,61 15,65 0,46 0,07 33 31 1  
45 ТСЦ5-545-0171 Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А шт 1 27,74       28      
46 ТСЦ5-545-0038 Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А шт 1 63,47       63      
47 ТЕР46-03-011-02 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 100 м борозд 1,1 1078,07 313,15 764,92 92,41 1186 344 841 102
48 ТЕР46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,1 1971,6 856,76 32,48 6,24 197 86 3 1
Раздел 3. Сантехнические работы
49 ТЕРр65-04-02 Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 100 приборов 0,01 772,93 766,72 6,21 3,48 8 8    
50 ТЕРр65-04-10 Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе 100 приборов 0,01 453,3 447,73 5,57 3,12 5 4    
51 ТЕРр65-04-01 Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 100 приборов 0,01 621,68 616,11 5,57 3,12 6 6    
52 ТЕРр65-06-02 Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм 100 приборов 0,01 24748,91 2990,52 56,94 15,47 247 30 1  
53 ТЕРр65-01-01 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопроводов 0,06 481,26 405,87 6,23 1,2 29 24    
54 ТЕРр65-02-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 0,03 1022,77 1015,92 6,85 3,84 31 30    
55 ТЕР16-07-003-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
1 врезка 2 137,83 71,66 6,39 0,2 276 143 13  
56 ТЕР16-04-001-02
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м трубопровода 0,03 8738,86 989,63 30,56 5,66 262 30 1  
57 ТЕР16-03-002-02
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
100 м трубопровода 0,06 8316,41 1629,87 58,28 8,81 499 98 3 1
58 ТСЦ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 2 17,02       34      
59 ТСЦ-300-1520 Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм шт. 5 33,32       167      
60 ТСЦ-300-1481 Переходник H-В размером 3/4 шт. 2 75,37       151      
61 ТСЦ-300-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4 шт. 5 84,97       425      
62 ТЕРр65-03-06 Снятие смесителя с душевой сеткой 100 шт. арматуры 0,01 693,99 691,42 2,57 1,44 7 7    
63 ТЕРр65-03-07 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. арматуры 0,01 442,39 440,89 1,5 0,84 4 4    
64 ТЕР17-01-002-03
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка смесителей (для душа)
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
10 шт 0,1 126,54 109,16 0,25   13 11    
65 ТСЦ-300-0623 Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом комплект 1 127       127      
66 ТЕР17-01-003-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
10 комплектов 0,1 690,14 379,98 48,19 12,41 69 38 5 1
67 ТСЦ-300-1521 Унитаз-компакт Комфорт комплект 1 499,09       499      
68 ТЕР17-01-001-14
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
10 комплектов 0,1 447,66 337,61 26,04 6,25 45 34 3 1
69 ТСЦ-300-0667 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм комплект 1 347,78       348      
70 ТСЦ-300-0627 Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками комплект 1 338,35       338      
Раздел 4. Прочие работы
71 СЦП1-1-27-А Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный т 0,3 2,7       1      
72 СЦП3-3-15-1
ПЗ*1,37; ОЗП*1,37; ЭМ*1,37; ЗПМ*1,37; МАТ*1,37; ТЗ*1,37; ТЗМ*1,37
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 15 км, класс груза I
Обоснования коэф-в:
17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент (ПЗ*1,37)
т 0,3 26,17   26,17   8   8  
Итого прямые затраты по смете 81710 5530 3438 1109
Реконструкция 1679 691 878 122
ИТОГО 1679 691 878 122
Накладные расходы 810      
110,00%*0,9 ФОТ (от 762,00) 754      
110,00% ФОТ (от 51,00) 56      
Сметная прибыль 489      
70,00%*0,85 ФОТ (от 762,00) 453      
70,00% ФОТ (от 51,00) 36      
ИТОГО Реконструкция 2979      
Общестроительные работы 33639 432 103 19
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 107 86 21 4
ИТОГО 33746 518 124 23
Накладные расходы 574      
118,00%*0,9 ФОТ (от 524,40) 557      
123,00%*0,9 ФОТ (от 7,20) 8      
105,00%*0,9 ФОТ (от 9,60) 9      
Сметная прибыль 290      
63,00%*0,85 ФОТ (от 524,40) 281      
75,00%*0,85 ФОТ (от 7,20) 5      
55,00%*0,85 ФОТ (от 9,60) 4      
ИТОГО Общестроительные работы 34610      
Ремонтно-строительные работы 467 187 1  
ИТОГО 467 187 1  
Накладные расходы 155      
83,00% ФОТ (от 7,00) 6      
85,00% ФОТ (от 67,00) 57      
74,00% ФОТ (от 83,00) 61      
103,00% ФОТ (от 30,00) 31      
Сметная прибыль 108      
65,00% ФОТ (от 74,00) 48      
50,00% ФОТ (от 83,00) 42      
60,00% ФОТ (от 30,00) 18      
ИТОГО Ремонтно-строительные работы 730      
Монтаж металлоконструкций 450 254 103 16
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 71 51 21 3
ИТОГО 521 305 124 19
Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 324,00) 292      
Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 324,00) 275      
ИТОГО Монтаж металлоконструкций 1088      
Монтажные работы 44302 3612 2320 949
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 1186 722 464 190
ИТОГО 45488 4334 2784 1139
Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 5 473,20) 5200      
Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 473,20) 3558      
ИТОГО Монтажные работы 54246      
Сантехнические работы 1164 354 25 3
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 76 71 5 1
ИТОГО 1240 425 30 4
Накладные расходы 128,00%*0,9 ФОТ (от 428,40) 494      
Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 428,40) 302      
ИТОГО Сантехнические работы 2036      
Перевозка по ФЕР 9   8  
ИТОГО 9   8  
Накладные расходы 0,00%(от 0,00)        
Сметная прибыль 0,00%(от 0,00)        
ИТОГО Перевозка по ФЕР 9      
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 254 208 46 8
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 1186 722 464 190
ИТОГО 83151 6460 3948 1306
Накладные расходы 7524      
Сметная прибыль 5022      
ИТОГО ПО СМЕТЕ 95697      
(95 697,00 х 3,425) 327762      
Непредвиденные затраты 2% 6555      
Итого с непредвиденными 334317      
НДС 18% 60177,06      
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 394494,1      


Главные новости

Система Orphus