Воскресенье 11 Декабрь 2016, 12:55
Дороги почти свободны

Документация по запросу котировок цен

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Изготовление и установка агитационных щитов в количестве 25 штук

_______________________________________________________________________

(наименование товаров, работ, услуг)

1.Муниципальный заказчик:

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217.

Телефон: (343) 254-70-26 Факс: (343) 254-67-50

Адрес официальногосайта: www.ekburg.ru.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города.

3. Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему Извещению.

4. Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Изготовление и установка агитационных щитов в количестве 25 штук

5. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в границах территории муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта до 01 ноября 2007 года.

7. Максимальная цена муниципального контракта: 430522,00 руб.

8. Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг расходах: цена товаров. работ, услуг должна включать расходынауплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов.

9. Срок и условия оплаты товаров, работ услуг: производитсяпо безналичному расчету в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной, акта сдачи-приема результатов выполненных работ (оказанных услуг).

10. Срок, время и место подачи котировочных заявок:

в письменной форме по адресу: ул.Лунчарского, д. 217 к.203

Дата начала срока подачи котировочных заявок: «10»октября 2007 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» октября 2007 года в 18-00 часов.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавших данные заявки.

11. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок цен: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник в проведении запроса котировок цен вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта, предусмотренным настоящим Извещении.

Приложение

к Извещению о проведении

запроса котировок

На бланке Участника

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

участник размещения муниципального заказа готов осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в следующем порядке:

1. Наименование, характеристика и объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________

границах территории муниципального образования «город Екатеринбург»).

3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с «__» ________ 200__ г. по с «__» ________ 200__ г.

4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на страхование, уплатуНДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей: __________________________________рублей.

5. Сроки и условия оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг: оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней со дня подписания товарной накладной или акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг за________________(указать период).

Название должности уполномоченного лица______________________(инициалы и фамилия)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение подрядных работ

по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

г. Екатеринбург

«____»________ 20___г.

________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга в лице Главы администрации района Назарова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава МО «г.Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – подрядные работы) на объекте __________________________________ (лот №________________), далее – Объект, в соответствии с протоколом № ___ от «____»_______ 20___г. Единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа МО «г.Екатеринбург» Октябрьского района, и лицензией №_____ _________________________________и передать их Муниципальному заказчику или соответствующему подведомственному муниципальному заказчику – далее «учреждение», а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные подрядные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы в соответствии с Техническим заданием, необходимым проектом на капитальный (текущий) ремонт и сметами, согласованным сторонами.

2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Срок сдачи результатов подрядных работ по настоящему Контракту (далее - Контракт)–«__» ____ 20___ г.

2.2. В случае необходимости стороны согласовывают сроки начала и завершения отдельных этапов подрядных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью договора.

2.3. Контракт считается заключенным с момента подписания его.

2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1 Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику выполненные подрядные работы по Контракту в размере _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Контракта может изменяться по согласованию сторон при изменении индекса стоимости строительства.

3.2. Оплата подрядных работ Подрядчика производится в безналичной форме.

3.3. Подрядчику выплачивается аванс в сумме___ тыс.руб., что составляет ___%от цены Контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные подрядные работы производится в течение __ рабочих днейпосле дня подписания Муниципальным заказчикомакта сдачи-приемки результатов подрядных работ (результатов последнего этапа подрядных работ), представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены подрядных работ.

3.5. В последующие годы финансирование подрядных работ осуществляется, в пределах утвержденных бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств), на основе согласованных сторонами ведомостей объемов подрядных работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик (учреждение) обязуется:

1) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств, объемом затрат и стоимостью подрядных работ, оплатить подрядные работы Подрядчика на Объекте за счет средств местного бюджета;

2) доводить до Подрядчика лимит бюджетных обязательств на год и его изменения в форме копии соответствующих уведомлений, заверенных надлежащим образом;

3) своевременно предоставить Подрядчику для капитального (текущего) ремонта или (реконструкции) объект недвижимости, для строительства – земельный участок;

4.2. Подрядчик обязуется:

1) надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией;

2) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в Контракте срока;

3) при обнаружении в ходе выполнения подрядных работ не учтенные в технической документации и в связи с этим необходимость проведения дополнительных и увеличения сметной стоимости капитального (текущего) ремонта (строительства/реконструкции), обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику;

4) обеспечить капитальный (текущий) ремонт (строительство/реконструкцию) материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием;

5) исполнять полученные в ходе ремонта (строительства/реконструкции)указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией;

7) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику (учреждению) акты формы КС-2 и справку формы КС-3;

8) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Муниципальному заказчику (учреждению) копии платежных поручений и выписок с лицевых счетов, подтверждающих факты оплаты продукции и услуг субподрядчиков, продавцов и других лиц;

9) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику (учреждению) все документы, полученные Подрядчиком для выполнения подрядных работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы;

10) не позднее 5 числа каждого месяца в течение срока действия Контракта представлять Муниципальному заказчику финансовый отчет, акты формы КС-2, справку формы КС-3.

11) заказать индексы изменения стоимости подрядных работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ (УЧРЕЖДЕНИЮ)

5.1. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов подрядных работ, финансовый отчет, а также счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов и финансового отчета обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов.

5.3. В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков.

5.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты подрядных работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5.5.Результаты подрядных работ отражаются на балансе Муниципального заказчика или подведомственного муниципального заказчика (учреждения), внесенного в реестр муниципальных заказчиков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат подрядныхработ составляет __ года /лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик по выбору Муниципального заказчика обязуется;

1) за свой счет устранять скрытые недостатки;

2) самостоятельно устранить недостатки за счет Подрядчика.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, и проектной и сметной документацией на Объект.

6.3. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты(Объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должны обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата подрядных работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока.

6.5. В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальныйзаказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок иливозмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качествоизменению не подлежат.

До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа.

7.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом количество при изменении потребности в подрядных работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме порядных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с подрядными работами, предусмотренных Контрактом.

При выполнении дополнительного объема подрядных работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких подрядных работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких подрядных работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчикомдопускается при:

1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц;

2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ;

2) качество предоставленных им материалов и оборудования;

3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия;

4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части;

5) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.2. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Муниципального заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.5. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке.

9.6. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон.

9.7. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик (учреждение):

10.2. Подрядчик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет (Счет по вкладу): ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик:

Глава администрации

Октябрьского района

г.Екатеринбурга

__________Назаров С.Н.

М.П.

Подрядчик:

М.П.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
""2007г. ""2007г.
   
Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на: изготовление и установка агитационного щита
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость, руб.: 17220,85
Средства на оплату труда, руб.: 151,92
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб. Трудозатраты, чел.ч.
Всего В том числе Всего В том числе Осн.Рабочих Осн.Рабочих Машинистов Машинистов
ОЗП ЭММ ЗПМ ОЗП ЭММ ЗПМ на ед. всего на ед. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕРр51-04-02 Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м
НР ((75)% от 61,54)=46,16
СП ((45)% от 61,54)=27,69
100 ям 0,01 6153,84 6154     61,54 61,54     554,9 5,549    
2 ТЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты щебеночного
НР ((122)% от 0,78 + 0,2)=1,2
СП ((80 x 0,85)% от 0,78 + 0,2)=0,67
1 м3 основания 0,07 171 11,08 16,47 2,85 11,97 0,78 1,15 0,2 0,99 0,069 0,21 0,015
3 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
НР ((105)% от 7,17 + 0,76)=8,33
СП ((65 x 0,85)% от 7,17 + 0,76)=4,38
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,004 51540,25 1792 1150,4 190,84 206,16 7,17 4,6 0,76 163 0,652 10,51 0,042
4 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
НР ((105)% от 56,54 + 6,56)=66,26
СП ((65 x 0,85)% от 56,54 + 6,56)=34,86
1 т 0,09 1204,3 628,2 502,54 72,89 108,39 56,54 45,23 6,56 46,33 4,17 4,38 0,394
5 ТСЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т т 0,09 13506,5       1215,59              
6 ТЕР09-05-001-01 Монтаж поликарбоната в рамки
НР ((90)% от 8,13 + 0,1)=7,41
СП ((85 x 0,85)% от 8,13 + 0,1)=5,95
100 м2 0,02 444,96 406,7 38,24 5,15 8,9 8,13 0,76 0,1 32,59 0,652 0,31 0,006
7 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные т 0,0004 11089,02       3,88              
8 счет Поликарбонат(Цена:4100/1,18/2,82=1232,12) м2 2 1232,12       2464,24              
9 ТЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
НР ((105)% от 10,13 + 0,01)=10,65
СП ((55 x 0,85)% от 10,13 + 0,01)=4,74
100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02 1002,76 506,6 2,62 0,59 20,06 10,13 0,05 0,01 40,59 0,812 0,04 8E-04
Итого прямые затраты по смете 4100,73 144,29 51,79 7,63   11,9   0,46
ИТОГО 4100,73 144,29 51,79 7,63   11,9   0,46
Накладные расходы 139,99              
Сметная прибыль 78,29              
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4319,01              
(4 319,01 х 3,379) 14593,94              
НДС 18% 2626,91              
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 17220,85              

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель

главы администрации

Октябрьского района

С.С.Сальникова

_____________________

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке 25 агитационных щитов

1.Заказчик: администрация Октябрьского района

2.Срок исполнения: до 01.11.2007 года

3.Перечень работ:

1.Изготовление агитационного щита:

-стойкаиз металлической трубы квадратного сечения высотой 2,3 м;

-рама из металлической трубы квадратного сечения, заполненная поликарбонатом размером 1*1 м.

2.Установка агитационного щита на бетонное основание.


Главные новости

Система Orphus